最高裁判所の入札公告115件・落札結果3,603件。調達ポータル（政府電子調達）から収集し毎日更新。最新の公告は2026年10月22日「名古屋地方・家庭裁判所一宮支部外１０庁舎及び１宿舎の空調設備保守点検等業務（令和９年度）」。

最高裁判所の入札公告一覧 ／ 落札結果（年度別）

公表日	件名	種別	開札予定	出典
10/22	名古屋地方・家庭裁判所一宮支部外１０庁舎及び１宿舎の空調設備保守点検等業務（令和９年度）公告 方式 一般競争入札の入札公告（WTO対象外） 工種 物品・役務 開札日 12/17 公開終了日 12/17 調達ポータル(GEPS)掲載内容 公示番号 0000000000000626273 件名 名古屋地方・家庭裁判所一宮支部外１０庁舎及び１宿舎の空調設備保守点検等業務（令和９年度） 公告種別 一般競争入札の入札公告（WTO対象外） 調達区分 物品・役務 機関 最高裁判所 所在地 愛知県 公開日 令和08年10月22日 締切/開札 令和08年12月17日 品目分類 物品・役務 備考 入 札 公 告 次のとおり一般競争入札に付します。 令和８年１０月２２日 名古屋地方裁判所 支出負担行為担当官 名古屋地方裁判所長 筒 井 健 夫 １ 調達内容 （１）件名 名古屋地方・家庭裁判所一宮支部外１０庁舎及び１宿舎の空調設備保守点検等業務（令和９年度） （２）履行期間 令和９年４月１日から令和１０年３月３１日まで （３）履行場所 ア 名古屋地方・家庭裁判所一宮支部庁舎 イ 名古屋地方・家庭裁判所半田支部庁舎 ウ 名古屋地方・家庭裁判所岡崎支部庁舎 エ 名古屋地方・家庭裁判所豊橋支部庁舎 オ 春日井簡易裁判所庁舎 カ 瀬戸簡易裁判所庁舎 キ 津島簡易裁判所庁舎 ク 犬山簡易裁判所庁舎 ケ 安城簡易裁判所庁舎 コ 豊田簡易裁判所庁舎 サ 新城簡易裁判所庁舎 シ 名古屋地方裁判所向山宿舎 （４）電子調達システムの利用 本件は、入開札手続を電子調達システムで行う対象案件である。ただし、電子入札によりがたい者は、事前に承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 ２ 入札参加資格等 （１）予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 （２）予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。 （３）令和０７・０８・０９年度最高裁判所競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」において、Ａ等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者であること。 （４）開札時において、最高裁判所から指名の対象外とすることを定める措置を受けていないこと。 ３ 契約条項を示す場所等 名古屋市中区三の丸一丁目４番１号 名古屋地方裁判所事務局経理課管理係 ＴＥＬ （電話番号は表示していません） 担当者 酒井 メール （メールアドレスは表示していません） ４ 入札説明書の交付方法 （１）交付方法 ３の場所において交付する。ただし、郵送又は電子メールによる交付を希望する場合は、３の問い合わせ先へ電話連絡する。 （２）交付期間 令和８年１０月２２日（木）から同年１１月１３日（金）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）の午前９時から午後５時まで（ただし、正午から午後１時までの間を除く。） （３）その他 ３の場所における入札説明書交付については、入札に参加しようとする者の従業者等が交付場所へ直接来庁することで足りるものとする。また、その際は、委任状の持参は不要であるが、名刺などで従業員等であることを示す物を持参すること。 ５ 入札書の受領期間 令和８年１２月９日（水）午前９時から同月１５日（火）午後５時まで ６ 開札の日時及び場所 （１）日時 令和８年１２月１７日（木）午後１時３０分 （２）場所 名古屋高等・地方裁判所合同庁舎事務棟６階第２研修室 ７ ２の入札参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 ８ 入札保証金及び契約保証金は、いずれも免除する。 ９ 契約書の作成を要する。 10 その他詳細については、入札説明書によるものとする。 取得時点: 2026-10-27 保存版↗ 公告のページを見る →	物品・役務	開札 12/17
10/20	東京地裁中目黒庁舎無線ＬＡＮコントローラーライセンス更新及び設定作業公告 方式 一般競争入札の入札公告（WTO対象外） 工種 物品・役務 入札書提出期限 11/12 開札日 11/12 公開終了日 11/13 調達ポータル(GEPS)掲載内容 公示番号 0000000000000627039 件名 東京地裁中目黒庁舎無線ＬＡＮコントローラーライセンス更新及び設定作業 公告種別 一般競争入札の入札公告（WTO対象外） 調達区分 物品・役務 機関 最高裁判所 所在地 東京都 公開日 令和08年10月20日 締切/開札 令和08年11月13日 品目分類 物品・役務 備考 入 札 公 告 次のとおり一般競争入札に付します。 令和８年１０月２０日 東京地方裁判所 支出負担行為担当官 東京地方裁判所長 後 藤 健 １ 調達内容 (1) 件 名 東京地裁中目黒庁舎無線ＬＡＮコントローラーライセンス更新及び設定作業 (2) 履行期間 契約締結日から令和９年３月１５日まで (3) 履行場所 東京都目黒区中目黒２－４－１ 知的財産高等裁判所・東京地方裁判所中目黒庁舎 ２ 入札参加資格等 (1) 予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要 な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。 (3) 次のいずれかに該当する者であること。 令和０７・０８・０９年度最高裁判所競争参加資格（全省庁統一資格） の「役務の提供等」において、Ａ、Ｂ又はＣ等級に格付けされ、関東・甲信 越地域の競争参加資格を有する者であること。 (4) 開札時において、最高裁判所から指名の対象外とすることを定める措置を受 けていないこと。 (5) 予算決算及び会計令第７３条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める 資格を有する者であること。 (6) 入札説明書の交付を受けた者であること。 ３ 電子調達システムの利用 本件は、入札手続を電子調達システム（以下、「システム」という。）で行 う対象案件である。ただし、電子入札によりがたい者は、事前に支出負担行為 担当官の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 ４ 紙入札方式による入札書の提出場所及び契約条項を示す場所及び問い合わせ 先 東京都千代田区霞が関一丁目１番４号 東京地方裁判所事務局経理課営繕係 ＴＥＬ （電話番号は表示していません）（ダイヤルイン） 担当者 内藤 ５ 入札説明書の交付方法 システムからのダウンロードによる方法で交付する。同方法によりがたい場 合は、前記４の場所において、公告の日から令和８年１１月１２日（木）まで の各開庁日午前９時００分から午後零時まで及び午後１時から午後５時まで配 布する。 また、入札説明書（ＰＤＦファイル）は、電子メールで請求することができ る。電子メールによる交付を希望する者は４記載の担当者に連絡すること。 ６ 入開札の日時及び場所 (1) 入札書提出期限 令和８年１１月１２日（木）午後５時００分まで (2) 開札日時 令和８年１１月１３日（金）午後２時００分 (3) 開札場所 東京地方裁判所総務課会議室（９階中央） (4) 郵便による入札の可否 可 ア 受領期限 令和８年１１月１２日（木）午後５時必着 イ 提出場所 上記４記載の場所 ７ 前記２の入札参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した 入札は無効とする。 ８ 入札保証金及び契約保証金 いずれも免除する。 ９ 契約書作成の要否 要 10 その他詳細については、入札説明書による。 取得時点: 2026-10-27 保存版↗ 公告のページを見る →	物品・役務	11/12
10/16	大型ディスプレイ等の購入公告 方式 一般競争入札の入札公告（WTO対象外） 工種 物品・役務 入札書提出期限 11/20 開札日 11/20 公開終了日 11/24 調達ポータル(GEPS)掲載内容 公示番号 0000000000000627204 件名 大型ディスプレイ等の購入 公告種別 一般競争入札の入札公告（WTO対象外） 調達区分 物品・役務 機関 最高裁判所 所在地 栃木県 公開日 令和08年10月16日 締切/開札 令和08年11月24日 品目分類 物品・役務 備考 入 札 公 告 次のとおり一般競争入札に付します。 令和８年１０月１６日 支出負担行為担当官 宇都宮地方裁判所長 馬 渡 直 史 １ 調達内容 (1) 件 名 大型ディスプレイ等の購入 (2) 品 目 等 仕様書による (3) 数 量 仕様書による (4) 納入期限 令和９年２月２６日（金） (5) 納入場所 仕様書による ２ 入札参加資格等 (1) 予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条 中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和０７・０８・０９年度最高裁判所競争参加資格（全省庁統一資格）の「物品の販売」において、Ｃ等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。 (4) 入札説明書の交付を受けた者であること。 (5) 入札説明書において示す暴力団排除に関する制約事項に同意できる者であること。 (6) 開札時において、最高裁判所から指名の対象外とすることを定める措置を受けていないこと。 ３ 電子調達システムの利用 本件は、入札手続を電子調達システムで行う対象案件である。ただし、電子入札によりがたい者は、事前に承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 ４ 紙入札方式による入札書の提出場所及び契約条項を示す場所等 栃木県宇都宮市小幡一丁目１番３８号 宇都宮地方裁判所事務局会計課用度係 ＴＥＬ ０２８（６２１）４７５８（ダイヤルイン） 担当 秋山、千葉 ５ 入札説明書の交付方法 電子調達システムからのダウンロードによる方法で交付もしくは前記４の場所において配布する。 ６ 入開札の日時及び場所 (1) 入札書提出期限 令和８年１１月２０日（金）午後５時 (2) 開札日時 令和８年１１月２４日（火）午前１１時 (3) 開札場所 宇都宮地方裁判所道交事務室（本館１階） (4) 郵便による入札の可否 可 ７ 入札の無効 前記２の入札参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 ８ 入札保証金及び契約保証金 いずれも免除する。 ９ 契約書作成の要否 要 １０ その他詳細については、入札説明書による。 取得時点: 2026-10-27 保存版↗ 公告のページを見る →	物品・役務	11/20
10/16	旭川地裁庁舎等敷地除雪等業務公告 方式 一般競争入札の入札公告（WTO対象外） 工種 物品・役務 入札書提出期限 10/26 開札日 10/27 公開終了日 10/27 調達ポータル(GEPS)掲載内容 公示番号 0000000000000626997 件名 旭川地裁庁舎等敷地除雪等業務 公告種別 一般競争入札の入札公告（WTO対象外） 調達区分 物品・役務 機関 最高裁判所 所在地 北海道 公開日 令和08年10月16日 締切/開札 令和08年10月27日 品目分類 物品・役務 備考 公 示 公 告 次のとおり、一般競争入札に付します。 令和８年１０月１６日 旭川地方裁判所 支出負担行為担当官 旭川地方裁判所長 河 本 晶 子 １ 調達内容 （１）件名 旭川地裁庁舎等敷地除雪等業務 （２）履行期間 令和８年１１月１３日から令和９年３月３１日まで （３）履行場所 旭川市花咲町４ 旭川地方裁判所庁舎 ２ 入札参加資格等 （１）予算決算及び会計令（以下「予決令」という。）第７０条の規定に該当しな い者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な 同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当します。 （２）予決令第７１条の規定に該当しない者であること。 （３）令和０７・０８・０９年度最高裁判所競争参加資格（全省庁統一資格）「役 務の提供等」において、Ｃ又はＤ等級に格付けされ北海道地域の競争参加資格 を有する者。 （４）開札時において、最高裁判所から指名の対象外とすることを定める措置を受 けていないこと。 ３ 契約条項を示す場所等 旭川市花咲町４丁目 旭川地方裁判所事務局会計課管理係（Ｃ棟１階） ＴＥＬ （電話番号は表示していません）（直通） 担当者 山 田 貴 之 ４ 入札書の提出期限及び提出場所 （１）提出期限 令和８年１０月２６日（月）午後５時 （２）提出場所 前記３の場所 ５ 開札の日時及び場所 （１）日 時 令和８年１０月２７日（火）午前１０時００分 （２）場 所 旭川地方裁判所庁舎小会議室（Ａ棟３階） ６ 電子調達システムの利用 本件は、入札、開札等を電子調達システムを利用する方式により実施するもの とする。ただし、同方式により難い者は、支出負担行為担当官の承諾を得た場合 に限り、紙入札方式により参加し、又は紙入札方式へ変更することができる。 ７ 前記２の入札参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入 札は無効とする。 ８ 入札保証金及び契約保証金 いずれも免除する。 ９ 契約書作成の要否 要 10 その他詳細については、入札説明書によるものとし、入札説明書は、公告日以 降、電子調達システムからのダウンロードによる方法で交付もしくは前記３の場 所において配布する。 取得時点: 2026-10-27 保存版↗ 公告のページを見る →	物品・役務	10/26
10/16	名古屋地方・家庭裁判所一宮支部庁舎外１０庁舎清掃業務公告 方式 一般競争入札の入札公告（WTO対象） 工種 建築物の清掃サービス 開札日 12/18 公開終了日 12/18 調達ポータル(GEPS)掲載内容 公示番号 0000000000000626443 件名 名古屋地方・家庭裁判所一宮支部庁舎外１０庁舎清掃業務 公告種別 一般競争入札の入札公告（WTO対象） 調達区分 物品・役務 機関 最高裁判所 所在地 愛知県 公開日 令和08年10月16日 締切/開札 令和08年12月18日 品目分類 建築物の清掃サービス 備考 入 札 公 告 次のとおり一般競争入札に付します。 令和８年10月16日 支出負担行為担当官 名古屋地方裁判所長 筒井 健夫 ◎調達機関番号 003 ◎所在地番号 23 １ 調達内容 (1) 品目分類番号 75 (2) 購入等特定役務件名 名古屋地方・家庭裁判所一宮支部庁舎外10庁舎清掃業務 (3) 調達案件の仕様等 支出負担行為担当官が「入札説明書」で指定する仕様による。 (4) 履行期間 令和９年４月１日から令和10年３月31日まで (5) 履行場所 ①愛知県一宮市公園通四丁目17番地名古屋地方・家庭裁判所一宮支部庁舎 ②愛知県半田市宮路町200番地の２名古屋地方・家庭裁判所半田支部庁舎 ③愛知県岡崎市明大寺町字奈良井３番地名古屋地方・家庭裁判所岡崎支部庁舎 ④愛知県豊橋市大国町110番地名古屋地方・家庭裁判所豊橋支部庁舎 ⑤愛知県春日井市八幡町１番地１春日井簡易裁判所庁舎 ⑥愛知県瀬戸市陶原町五丁目73番地瀬戸簡易裁判所庁舎 ⑦愛知県津島市西柳原町三丁目11番地津島簡易裁判所庁舎 ⑧愛知県犬山市松本町二丁目12番地犬山簡易裁判所庁舎 ⑨愛知県安城市横山町毛賀知24番地２安城簡易裁判所庁舎 ⑩愛知県豊田市十塚町一丁目25番地１豊田簡易裁判所庁舎 ⑪愛知県新城市字北畑40番地２新城簡易裁判所庁舎 (6) 入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10％に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (7) 電子調達システムの利用 本件は、入開札手続を電子調達システムで行う対象案件である。ただし、電子入札によりがたい者は、事前に承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 ２ 競争参加資格 (1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和07・08・09年度最高裁判所競争参加資格（全省庁統一資格）の「役務の提供等」において、Ａ又はＢ等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者であること。 (4) 上記２(3)の資格の申請の時期及び場所は、全省庁統一資格申請の方法による。 (5) 開札時において、最高裁判所から指名の対象外とすることを定める措置を受けていないこと。 ３ 入札書の提出場所等 (1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 〒460-8504 愛知県名古屋市中区三の丸一丁目４番１号 名古屋地方裁判所事務局経理課管理係 川田 電話（電話番号は表示していません） (2) 入札説明書の交付方法 上記３(1)の交付場所にて交付する。ただし、郵送又は電子メールによる交付を希望する場合は、上記３(1)の問い合わせ先へ電話連絡すること。 (3) 入札説明書の交付期間 令和８年10月16日から令和８年11月11日までの平日の午前９時から午後５時まで (4) 入札書の受領期間 令和８年12月10日午前９時から令和８年12月16日午後５時まで (5) 開札の日時及び場所 令和８年12月18日午後１時30分 名古屋高等・地方裁判所合同庁舎事務棟６階第２研修室 ４ その他 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨。 (2) 入札保証金及び契約保証金 免除。 (3) 入札者に要求される事項 この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書の交付を受け、電子入札による者は電子調達システムによって入札書を受領期限までに、紙入札による者は封印した入札書を受領期限までに提出しなければならない。 (4) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札の条件に違反した者の提出した入札書。 (5) 契約書作成の要否 要。 (6) 落札者の決定方法 入札説明書の交付を受け、入札書を受領期限までに提出した入札者であって、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて 取得時点: 2026-10-27 保存版↗ 公告のページを見る →	建築物の清掃サービス	開札 12/18
10/14	発生材の売却（めじろ台宿舎解体等作業に係る発生材）公告 方式 一般競争入札の入札公告（WTO対象外） 工種 物品・役務 入札書提出期限 10/27 開札日 10/28 公開終了日 10/28 調達ポータル(GEPS)掲載内容 公示番号 0000000000000626996 件名 発生材の売却（めじろ台宿舎解体等作業に係る発生材） 公告種別 一般競争入札の入札公告（WTO対象外） 調達区分 物品・役務 機関 最高裁判所 所在地 東京都 公開日 令和08年10月14日 締切/開札 令和08年10月28日 品目分類 物品・役務 備考 公 示 公 告 次のとおり一般競争入札に付します。 令和８年１０月１４日 契約担当官 最高裁判所事務総局経理局長 染 谷 武 宣 １ 調達内容 (1) 件 名 発生材の売却（めじろ台宿舎解体等作業に係る発生材） (2) 品目及び予定数量 入札説明書のとおり (3) 引 取 場 所 めじろ台宿舎 東京都八王子市椚田町５２２－８ (4) 引 取 期 限 令和９年３月３１日 ※ただし、引取回数は複数回を予定しているため、具体的な日時については、契約日から引取期限の間で双方協議の上、最高裁判所が指定する日とする。 ２ 入札参加資格等 (1) 予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。 (3) 開札時において、最高裁判所から指名の対象外とすることを定める措置を受けていないこと。 (4) 令和０７・０８・０９年度最高裁判所競争参加資格（全省庁統一資格）の「物品の買受け」において、Ａ、Ｂ又はＣ等級に格付けされた者であること。 (5) その他予算決算及び会計令第７３条の規定に基づき、契約担当官が定める資格を有する者であること。 ３ 入札書の提出場所、契約条項を示す場所等 東京都千代田区隼町４番２号 最高裁判所事務総局経理局用度課物品調達係 電話（電話番号は表示していません） 担当者 松坂 ４ 入札書の受領期限 令和８年１０月２７日（火）午後５時００分 ５ 開札の日時及び場所 (1) 日 時 令和８年１０月２８日（水）午前１１時１５分 (2) 場 所 最高裁判所事務総局経理局入札室 ６ 前記２の入札参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 ７ 入札保証金及び契約保証金 いずれも免除する。 ８ 契約書作成の要否 要 ９ 電子調達システムの利用 本件は、入開札等を電子調達システムを利用した方式により実施するものとする。 ただし、電子入札方式により難い者は、契約担当官の承諾を得た場合に限り紙入札方式により参加し、又は紙入札方式へ変更することができる。 10 その他の詳細は入札説明書によるものとし、入札説明書は、電子調達システムからのダウンロードによる方法で、公告の日から交付する。 取得時点: 2026-10-27 保存版↗ 公告のページを見る →	物品・役務	10/27
10/14	司法研修所樹木伐採等作業公告 方式 一般競争入札の入札公告（WTO対象外） 工種 物品・役務 入札書提出期限 11/12 開札日 11/13 公開終了日 11/13 調達ポータル(GEPS)掲載内容 公示番号 0000000000000626994 件名 司法研修所樹木伐採等作業 公告種別 一般競争入札の入札公告（WTO対象外） 調達区分 物品・役務 機関 最高裁判所 所在地 東京都 公開日 令和08年10月14日 締切/開札 令和08年11月13日 品目分類 物品・役務 備考 公 示 公 告 次のとおり、一般競争入札に付します。 令和８年１０月１４日 最高裁判所 支出負担行為担当官 最高裁判所事務総局経理局長 染 谷 武 宣 １ 調達内容 (1) 件 名 司法研修所樹木伐採等作業 (2) 業務内容 仕様書のとおり (3) 契約期間 契約締結日から令和９年３月２６日まで (4) 履行場所 埼玉県和光市南二丁目３番８号 司法研修所 ２ 電子調達システムの利用 本件は、入開札手続を電子調達システムで行う対象案件である。ただし、電子入札によりがたい者は、事前に承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 ３ 入札参加資格 (1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和０７・０８・０９年度最高裁判所競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」においてＡ、Ｂ、Ｃ又はＤ等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。なお、Ｄ等級に格付けされた者は、本入札公告と同等以上の仕様の役務の提供等をした実績を証明できる者であること。 (4) 予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。 (5) 開札時において、最高裁判所から指名の対象外とすることを定める措置を受けていないこと。 ４ 契約条項案を示す場所等 〒102-8651東京都千代田区隼町４番２号 最高裁判所事務総局経理局管理課内務係 電話（電話番号は表示していません） 担当者 吉田 ５ 入札説明書等の交付期間及び場所 (1) 交付期間は令和８年１０月１４日（水）から令和８年１０月２２日（木）までとする。 (2) 入札説明書は電子調達システムにより交付する。 (3) 書面による交付を希望する者は、上記４に問い合わせること。 ６ 入札書の受領期限 令和８年１１月１２日（木）午後５時 ７ 開札の日時及び場所 (1) 令和８年１１月１３日（金）午前１０時１５分 (2) 最高裁判所入札室（事務北棟１階） ８ 入札の無効 前記３の入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書及び裁判所における入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 ９ 入札保証金及び契約保証金はいずれも免除する。 10 入札者に要求される事項 この一般競争に参加を希望する者は、上記５(2)、又は(3)により直接入札説明書の交付を受け、本公告に示した業務が履行できることを証明する書類を指定する期日までに提出しなければならない。入札者は、開札日の前日までの間において、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 11 契約書作成の要否 要 12 その他詳細については、入札説明書によるものとする。 取得時点: 2026-10-27 保存版↗ 公告のページを見る →	物品・役務	11/12
10/14	新潟地家裁新発田支部庁舎機械設備改修工事公告 方式 一般競争入札の入札公告（WTO対象外） 工種 建設工事 公開終了日 12/17 調達ポータル(GEPS)掲載内容 公示番号 0000000000000626797 件名 新潟地家裁新発田支部庁舎機械設備改修工事 公告種別 一般競争入札の入札公告（WTO対象外） 調達区分 簡易工事 機関 最高裁判所 所在地 東京都 公開日 令和08年10月14日 締切/開札 令和08年12月17日 品目分類 建設工事 備考 入札公告（建設工事） 次のとおり一般競争入札に付します。 令和８年１０月１４日 支出負担行為担当官 最高裁判所事務総局経理局長 染 谷 武 宣 １ 工事概要 （１）工 事 名 新潟地家裁新発田支部庁舎機械設備改修工事（電子入札及び電子契約対象案件） （２）工事場所 新潟県新発田市中央町４-３-２７ （３）工事内容 新潟地家裁新発田支部庁舎機械設備改修工事（以下「本件工事」という。）は、次に掲げる 改修工事等の施工を行うものである。 敷地面積：約３，９２２㎡ 構造・階数・建物規模 庁舎 RC 造 地上３階 延べ面積約２，５８６㎡ 自転車置場 S造 地上１階 延べ面積約１５㎡ 工事種目：機械設備工事 庁舎本館改修 一式 主な内容：吸収冷温水機の分解整備（冷却水水室の交換）及び計器類の更新等 （４）工 期 本件工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保 等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事である。 発注者が示した工事着手期限までの間で、受注者は工事の始期を任意に設定することができる。なお、 受注者は、契約を締結するまでの間に、工事の始期を通知すること。 余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者を設置することを要しない。また、現場に搬入しない資材等 の準備を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余 裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。 工期：工事の始期から１３８日間 （ただし、令和９年２月１３日（工事着手期限）までに工事を開始すること） ※ 契約締結後において、工事の始期の変更の必要が生じた場合は、監督職員と協議の上、工期に係る契約 を変更することにより、工事に着手することができるものとする。余裕期間内に受注者の準備が整った場 合は、監督職員と協議の上、工期に係る契約を変更することにより、工事に着手することができるものと する。 なお、低入札価格調査等により、上記の工事着手期限以降に契約締結となった場合には、余裕期間を設 定することはできず、工事着手期限から１３８日間で工事を完了させること。 （５）本件工事は、入札時に「企業・配置予定技術者の技術力」、「賃上げの実施に関する評価」及び「ワー ク・ライフ・バランス関連認定企業の評価」について記述した、競争参加資格確認申請書（以下「申請 書」という。）及び競争参加資格確認資料（以下「資料」という。）を受け付け、価格と価格以外の要素 を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式（施工能力評価型Ⅱ型）の工事である。 （６）本件工事は、申請書及び資料の提出、入札を電子調達システムで行う対象工事である。ただし、同シス テムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えるものとする。 なお、紙による入札を希望する場合は、紙入札方式参加承諾願を申請書及び資料の提出期限前までに提 出し、第１回目の入札締切通知書発行前までに支出負担行為担当官の承諾を得ること。 ※ 紙入札方式参加承諾願については、裁判所ホームページ→裁判所を知る→調達関連情報→入札情報 （建設工事等）→電子調達システム→運用基準（建設工事等）の様式１を参照してください。 （７）工事成績評定 本件工事は、公共工事の品質確保の促進に関する法律第７条に規定する工事成績評定対象案件である。 工事成績評定については、完成検査及び既済部分検査を実施したときに成績評定を行い、評定結果を受注 者に対して工事成績評定通知書により通知するとともに公表する。 （８）本件工事は、入札時積算数量書活用方式の工事である。本方式では、入札時において発注者が入札時積 算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加することを 通じ、工事請負契約の締結後において、当該積算数量に疑義が生じた場合に、発注者及び受注者は、入札 時積算数量書に基づき、積算数量に関する協議を行うことができる。 （９）本件工事は、契約手続に係る書類の授受を電子調達システムで行う対象工事である。 なお、同システムにより難い場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。 （１０）本件工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。 （１１）本件工事は、受注者が工事着手前に「完全週休２日（土日）及び月単位の週休２日」又は「月単位の 週休２日」に取り組む旨を発注者と協議したうえ 取得時点: 2026-10-27 保存版↗ 公告のページを見る →	建設工事	—
10/14	オンラインの方法による審査申立てに係る広報チラシ等の企画・デザイン制作公告 方式 公募型プロポーザル情報 工種 物品・役務 公開終了日 11/19 調達ポータル(GEPS)掲載内容 公示番号 0000000000000626555 件名 オンラインの方法による審査申立てに係る広報チラシ等の企画・デザイン制作 公告種別 公募型プロポーザル情報 調達区分 物品・役務 機関 最高裁判所 所在地 東京都 公開日 令和08年10月14日 締切/開札 令和08年11月19日 品目分類 物品・役務 備考 企画招請公告 次のとおり企画提案書の提出を招請します。 令和８年１０月１４日 支出負担行為担当官 最高裁判所事務総局経理局長 染 谷 武 宣 １ 調達内容 (1) 件名 オンラインの方法による審査申立てに係る広報チラシ等の企画・デザイン制作 (2) 企画提案書の提出期限及び提出場所 ア 提出期限 令和８年１１月１９日（木）正午（郵送、電子メール及び電子調 達システムによる提出可。郵送の場合は必着のこと。） イ 提出場所 〒１０２－８６５１ 東京都千代田区隼町４番２号 最高裁判所事務総局経理局用度課役務調達係 担当者 田名網 電話 （電話番号は表示していません） メール （メールアドレスは表示していません） ２ 参加資格等 (1) 予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しないものであること。 (3) 次に該当する者であること。 令和０７・０８・０９年度最高裁判所競争参加資格（全省庁統一資格）の「役務の提供等」においてＡ、Ｂ、ＣはＤ等級に格付けされている者であること。 (4) 最高裁判所から指名の対象外とすることを定める措置を受けている期間中でないこと。 ３ 契約条項を示す場所等 上記１(2)イに同じ ４ 企画招請説明書の交付期間及び交付場所 (1) 交付期間 令和８年１０月１４日（水）から令和８年１１月１９日（木）まで (2) 交付場所 上記１(2)イに同じ ５ 前記２の参加資格のない者のした企画立案及び条件に違反した企画立案は無効とする。 ６ 契約保証金 免除する。 ７ 契約書の作成の要否 要 ８ その他の詳細は企画招請説明書によるものとし、企画招請説明書は、電子調達システムからのダウンロードによる方法で、公告の日から交付する。 取得時点: 2026-10-27 保存版↗ 公告のページを見る →	物品・役務	—
10/14	法廷用いす等の購入公告 方式 一般競争入札の入札公告（WTO対象外） 工種 家具等 入札書提出期限 11/5 開札日 11/5 公開終了日 11/6 調達ポータル(GEPS)掲載内容 公示番号 0000000000000626484 件名 法廷用いす等の購入 公告種別 一般競争入札の入札公告（WTO対象外） 調達区分 物品・役務 機関 最高裁判所 所在地 東京都 公開日 令和08年10月14日 締切/開札 令和08年11月06日 品目分類 家具等 備考 入 札 公 告 次のとおり一般競争入札に付します。 令和８年１０月１４日 支出負担行為担当官 東京地方裁判所長 後 藤 健 １ 調達内容 (1) 件 名 法廷用いす等の購入 (2) 品 目 入札説明書記載のとおり (3) 数 量 入札説明書記載のとおり (4) 引渡期限 令和９年３月２５日（木） (5) 引渡場所 入札説明書記載のとおり ２ 入札参加資格等 (1) 予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和０７・０８・０９年度最高裁判所競争参加資格（全省庁統一資格）の「物品の販売」においてＡ若しくはＢ等級に格付けされるか、又は「物品の製造」においてＡ、Ｂ若しくはＣ等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。 (4) 開札時において、最高裁判所から指名の対象外とすることを定める措置を受けていないこと。 ３ 電子調達システムの利用 本件は、入札手続を電子調達システムで行う対象案件である。ただし、電子入札によりがたい者は、事前に承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 ４ 紙入札方式による入札書の提出場所及び契約条項を示す場所等 東京都千代田区霞が関一丁目１番４号 東京地方裁判所事務局用度課物品管理係 ＴＥＬ ０３（３５８１）２６６７（ダイヤルイン） 担当 内山 ５ 入開札の日時及び場所 (1) 入札書提出期限 令和８年１１月５日（木）午後５時 (2) 開札日時 令和８年１１月６日（金）午前１１時 (3) 開札場所 東京地方裁判所 第６会議室（１１階南西） (4) 郵便による入札の可否 可 ６ 前記２の入札参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 ７ 入札保証金及び契約保証金 いずれも免除する。 ８ 契約書作成の要否 要 ９ この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書で示す事前提出書類を令和８年１１月５日（木）午後５時までに提出しなければならない。 １０ その他詳細については、入札説明書によるものとし、入札説明書は、電子調達システムからのダウンロードによる方法で、公告の日から交付する。 ただし、入札説明書記載の例示品以外で応札するときは、令和８年１０月２１日（水）午後３時までに供給物審査願を提出する必要があるので留意すること。 取得時点: 2026-10-27 保存版↗ 公告のページを見る →	家具等	11/5
10/14	札幌家簡裁庁舎改修工事（再度）公告 方式 一般競争入札の入札公告（WTO対象外） 工種 建設工事 公開終了日 12/17 調達ポータル(GEPS)掲載内容 公示番号 0000000000000626274 件名 札幌家簡裁庁舎改修工事（再度） 公告種別 一般競争入札の入札公告（WTO対象外） 調達区分 簡易工事 機関 最高裁判所 所在地 東京都 公開日 令和08年10月14日 締切/開札 令和08年12月17日 品目分類 建設工事 備考 入札公告（建設工事） 次のとおり一般競争入札に付します。 令和８年１０月１４日 支出負担行為担当官 最高裁判所事務総局経理局長 染 谷 武 宣 １ 工事概要 （１）工 事 名 札幌家簡裁庁舎改修工事（再度）（電子入札及び電子契約対象案件） （２）工事場所 北海道札幌市中央区大通西１２丁目４番地 （３）工事内容 札幌家簡裁庁舎改修工事（再度）（以下「本件工事」という。）は、次に掲げる 改修工事等の施工を行うものである。 敷地面積：約２，４７７㎡ 構造・階数・建物規模 庁舎 ＳＲＣ造 地上７階地下１階 延べ面積約９，１７５㎡ 工事種目：建築工事 庁舎本館改修 一式 電気設備工事 庁舎本館改修 一式 機械設備工事 庁舎本館改修 一式 主な内容：２階及び５階の間仕切り変更、間仕切り変更に伴う電気設備並びに機 械設備工事等 （４）工 期 本件工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、 労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事である。 発注者が示した工事着手期限までの間で、受注者は工事の始期を任意に設定する ことができる。なお、受注者は、契約を締結するまでの間に、工事の始期を通知す ること。 余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者を設置することを要しない。また、現 場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、 工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により 行うものとする。 工期：工事の始期から１８４日間 （ただし、令和９年４月１日（工事着手期限）までに工事を開始すること） ※ 契約締結後において、工事の始期の変更の必要が生じた場合は、監督職員と協 議の上、工期に係る契約を変更することにより、工事に着手することができるも のとする。余裕期間内に受注者の準備が整った場合は、監督職員と協議の上、工 期に係る契約を変更することにより、工事に着手することができるものとする。 なお、低入札価格調査等により、上記の工事着手期限以降に契約締結となった場 合には、余裕期間を設定することはできず、工事着手期限から１８４日間で工事を 完了させること。 （５）本件工事は、入札時に「企業・配置予定技術者の技術力」、「賃上げの実施に関する評価」、 「ワーク・ライフ・バランス関連認定企業の評価」及び「施工計画（簡易な施工計画）」につ いて記述した、競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）及び競争参加資格確認資 料（以下「資料」という。）を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を 決定する総合評価落札方式（施工能力評価型Ⅰ型）の工事である。 （６）本件工事は、申請書及び資料の提出、入札を電子調達システムで行う対象工事である。ただ し、同システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えるものとする。 なお、紙による入札を希望する場合は、紙入札方式参加承諾願を申請書及び資料の提出期限 前までに提出し、第１回目の入札締切通知書発行前までに支出負担行為担当官の承諾を得るこ と。 ※ 紙入札方式参加承諾願については、裁判所ホームページ→裁判所を知る→調達関連情報→入 札情報（建設工事等）→電子調達システム→運用基準（建設工事等）の様式１を参照してくだ さい。 （７）工事成績評定 本件工事は、公共工事の品質確保の促進に関する法律第７条に規定する工事成績評定対象案 件である。工事成績評定については、完成検査及び既済部分検査を実施したときに成績評定を 行い、評定結果を受注者に対して工事成績評定通知書により通知するとともに公表する。 （８）本件工事は、入札時積算数量書活用方式の工事である。本方式では、入札時において発注 者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用 して入札に参加することを通じ、工事請負契約の締結後において、当該積算数量に疑義が生 じた場合に、発注者及び受注者は、入札時積算数量書に基づき、積算数量に関する協議を行 うことができる。 （９）本件工事は、契約手続に係る書類の授受を電子調達システムで行う対象工事である。 なお、同システムにより難い場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。 （１０） 本件工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。 （１１） 本件工事は、受注者が工事着手前に「完全週休２日（土日）及び月単位の週休 取得時点: 2026-10-27 保存版↗ 公告のページを見る →	建設工事	—
10/14	東京地家裁立川支部庁舎情報表示設備改修工事（再度）公告 方式 一般競争入札の入札公告（WTO対象外） 工種 建設工事 公開終了日 12/17 調達ポータル(GEPS)掲載内容 公示番号 0000000000000626215 件名 東京地家裁立川支部庁舎情報表示設備改修工事（再度） 公告種別 一般競争入札の入札公告（WTO対象外） 調達区分 簡易工事 機関 最高裁判所 所在地 東京都 公開日 令和08年10月14日 締切/開札 令和08年12月17日 品目分類 建設工事 備考 入札公告（建設工事） 次のとおり一般競争入札に付します。 令和８年１０月１４日 支出負担行為担当官 最高裁判所事務総局経理局長 染 谷 武 宣 １ 工事概要 （１）工 事 名 東京地家裁立川支部庁舎情報表示設備改修工事（再度）（電子入札及び電子契約 対象案件） （２）工事場所 東京都立川市緑町１０－４ （３）工事内容 東京地家裁立川支部庁舎情報表示設備改修工事（再度）（以下「本件工事」とい う。）は、次に掲げる改修工事等の施工を行うものである。 敷地面積：約１５，０２２㎡ 構造・階数・建物規模 庁舎本館 Ｓ造 地上８階地下１階 延べ面積約２６，９０７㎡ 工事種目：電気設備工事 庁舎本館改修 一式 主な内容：情報表示設備改修工事（機器及び配線改修）等 （４）工 期 本件工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、 労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事である。 発注者が示した工事着手期限までの間で、受注者は工事の始期を任意に設定する ことができる。なお、受注者は、契約を締結するまでの間に、工事の始期を通知す ること。 余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者を設置することを要しない。また、現 場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、 工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により 行うものとする。 工期：工事の始期から１８３日間 （ただし、令和９年４月１日（工事着手期限）までに工事を開始すること） ※ 契約締結後において、工事の始期の変更の必要が生じた場合は、監督職員と協 議の上、工期に係る契約を変更することにより、工事に着手することができるも のとする。余裕期間内に受注者の準備が整った場合は、監督職員と協議の上、工 期に係る契約を変更することにより、工事に着手することができるものとする。 なお、低入札価格調査等により、上記の工事着手期限以降に契約締結となった場 合には、余裕期間を設定することはできず、工事着手期限から１８３日間で工事を 完了させること。 （５）本件工事は、入札時に「企業・配置予定技術者の技術力」、「賃上げの実施に関する評価」 及び「ワーク・ライフ・バランス関連認定企業の評価」について記述した、競争参加資格確認 申請書（以下「申請書」という。）及び競争参加資格確認資料（以下「資料」という。）を受 け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式（施工 能力評価型Ⅱ型）の工事である。また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を 確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総 合評価落札方式の試行工事である。 （６）本件工事は、申請書及び資料の提出、入札を電子調達システムで行う対象工事である。ただ し、同システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えるものとする。 なお、紙による入札を希望する場合は、紙入札方式参加承諾願を申請書及び資料の提出期限 前までに提出し、第１回目の入札締切通知書発行前までに支出負担行為担当官の承諾を得るこ と。 ※ 紙入札方式参加承諾願については、裁判所ホームページ→裁判所を知る→調達関連情報→入 札情報（建設工事等）→電子調達システム→運用基準（建設工事等）の様式１を参照してくだ さい。 （７）工事成績評定 本件工事は、公共工事の品質確保の促進に関する法律第７条に規定する工事成績評定対象案 件である。工事成績評定については、完成検査及び既済部分検査を実施したときに成績評定を 行い、評定結果を受注者に対して工事成績評定通知書により通知するとともに公表する。 （８）本件工事は、入札時積算数量書活用方式の工事である。本方式では、入札時において発注 者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用 して入札に参加することを通じ、工事請負契約の締結後において、当該積算数量に疑義が生 じた場合に、発注者及び受注者は、入札時積算数量書に基づき、積算数量に関する協議を行 うことができる。 （９）本件工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成１２年法律第１０４ 号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事 である。 （１０）本件工事は、建設業法第２６条第３項第２号の規定の 取得時点: 2026-10-27 保存版↗ 公告のページを見る →	建設工事	—
10/13	青森地方裁判所五所川原支部庁舎構内除排雪作業（単価契約）公告 方式 一般競争入札の入札公告（WTO対象外） 工種 物品・役務 入札書提出期限 11/5 開札日 11/6 公開終了日 11/6 調達ポータル(GEPS)掲載内容 公示番号 0000000000000627197 件名 青森地方裁判所五所川原支部庁舎構内除排雪作業（単価契約） 公告種別 一般競争入札の入札公告（WTO対象外） 調達区分 物品・役務 機関 最高裁判所 所在地 青森県 公開日 令和08年10月13日 締切/開札 令和08年11月06日 品目分類 物品・役務 備考 公 示 公 告 次のとおり、一般競争入札に付します。 令和８年１０月１３日 青森地方裁判所 支出負担行為担当官 青森地方裁判所長 齋藤 清文 １ 調達内容 (1) 件 名 青森地方裁判所五所川原支部庁舎構内除排雪作業（単価契約） （電子入札対象案件） (2) 契約期間 令和８年１１月２０日から同９年３月３１日まで (3) 履行場所 青森地方裁判所五所川原支部 ２ 入札参加資格等 (1) 予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な 同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和０７・０８・０９年度最高裁判所競争参加資格（全省庁統一資格）「役 務の提供等」において、Ｃ又はＤ等級に格付けされ東北地域の競争参 加資格を有する者。 (4) 予決令第７３条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。 (5) 暴力団排除誓約事項に誓約できる者であること。 (6) 開札時において、最高裁判所から指名の対象外とすることを定める措置を受 けていないこと。 ３ 契約条項を示す場所等 青森市長島一丁目３－２６ 青森地方裁判所事務局会計課管理係（１階） ＴＥＬ （電話番号は表示していません）（直通） 担当者 笹木 敬史 ４ 入札書の提出期限 令和８年１１月５日（木）午後５時 ５ 開札の日時及び場所 (1) 日 時 令和８年１１月６日（金）午前１０時００分 (2) 場 所 青森地方裁判所地下１階道路交通事務室 ６ 前記２の入札参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入 札は無効とする。 ７ 入札保証金及び契約保証金 いずれも免除する。 ８ 契約書作成の要否 否 ９ その他 (1) 落札者の決定方法 予算決算及び会計令第７９条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (2) 電子調達システムの利用 本件は、入開札等を電子調達システムを利用した方式により実施するものとする。ただし、電子入札方式により難い者は、支出負担行為担当官の承諾を得た場合に限り紙入札方式により参加し、又は紙入札方式へ変更することができる。 (3) その他詳細は入札説明書によるものとし、入札説明書は公告の日から電子調達システムからのダウンロードによる方法で交付するほか、３の担当者から電子メール、郵送又は手交の方法により交付する。 取得時点: 2026-10-27 保存版↗ 公告のページを見る →	物品・役務	11/5
10/9	事務用機器の購入公告 方式 一般競争入札の入札公告（WTO対象外） 工種 物品・役務 入札書提出期限 11/24 開札日 11/25 公開終了日 11/25 調達ポータル(GEPS)掲載内容 公示番号 0000000000000626736 件名 事務用機器の購入 公告種別 一般競争入札の入札公告（WTO対象外） 調達区分 物品・役務 機関 最高裁判所 所在地 長野県 公開日 令和08年10月09日 締切/開札 令和08年11月25日 品目分類 物品・役務 備考 公 示 公 告 次のとおり、一般競争入札に付します。 令和８年１０月９日 長野地方裁判所 支出負担行為担当官 長野地方裁判所長 朝 倉 佳 秀 １ 調達内容 （１）件名 事務用機器の購入 （２）物品の仕様 入札説明書で指定する仕様書のとおり （３）契約期間 契約日から令和９年３月３１日まで （４）引渡場所 入札説明書で指定する仕様書のとおり ２ 入札参加資格 （１）予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な 同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 （２）予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。 （３）令和０７・０８・０９年度最高裁判所競争参加資格（全省庁統一資格）の「 物品の販売」においてＣ等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格 を有する者であること。 （４）開札時において、最高裁判所から指名の対象外とすることを定める措置を受 けていないこと。 ３ 電子入札システムの利用 本件は、入札、資料提出、開札等を電子入札システムを利用した方式により実 施するものとする。 ただし、電子入札方式により難い者は、支出負担行為担当官の承諾を得た場合 に限り、紙入札方式により参加し、又は紙入札方式へ変更することができる。 ４ 入札書の提出場所等 （１）入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ 先 〒３８０－０８４６ 長野市旭町１１０８番地 長野地方裁判所事務局会計課用度係 電話０２６（４０３）２０１９（担当：田村、竹中） （２）入札説明書の交付方法 公告の日から令和８年１１月１１日（水）正午までの間、（１）の場所にお いて交付、郵送等により提供する（メール送信可）。 （３）入札書の提出期限 令和８年１１月２４日（火）正午必着 （４）開札の日時及び場所 令和８年１１月２５日（水）午前１０時００分 長野地方裁判所西館１階道交事務室 ４ その他 （１）前記２の入札参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した 入札は無効とする。 （２）入札保証金及び契約保証金は、いずれも免除する。 （３）契約書の作成は、要する。 （４）その他詳細については、入札説明書による。 取得時点: 2026-10-23 保存版↗ 公告のページを見る →	物品・役務	11/24
10/9	電話システムの現状アセスメント及び次世代電話システムの提案に関するコンサルティング業務公告 方式 一般競争入札の入札公告（WTO対象） 工種 コンピュータ・サービス 入札書提出期限 12/11 開札日 12/14 公開終了日 12/14 調達ポータル(GEPS)掲載内容 公示番号 0000000000000625927 件名 電話システムの現状アセスメント及び次世代電話システムの提案に関するコンサルティング業務 公告種別 一般競争入札の入札公告（WTO対象） 調達区分 物品・役務 機関 最高裁判所 所在地 東京都 公開日 令和08年10月09日 締切/開札 令和08年12月14日 品目分類 コンピュータ・サービス 備考 入 札 公 告 次のとおり一般競争入札に付します。 令和８年10月９日 支出負担行為担当官 最高裁判所事務総局経理局長 染谷 武宣 ◎調達機関番号 003 ◎所在地番号 13 １ 調達内容 (1) 品目分類番号 71、27 (2) 購入等件名及び数量 電話システムの現状 アセスメント及び次世代電話システムの提案 に関するコンサルティング業務 一式 (3) 調達案件の仕様等 支出負担行為担当官が 「入札説明書」で指定する特質を有すること。 (4) 履行期限 詳細は入札説明書による。 (5) 履行場所 詳細は入札説明書による。 (6) 入札方法 落札決定に当たっては、入札書 に記載された金額に当該金額の10パーセント に相当する額を加算した金額（当該金額に１ 円未満の端数があるときは、その端数金額を 切り捨てるものとする。）をもって落札価格 とするので、入札者は、消費税に係る課税事 業者であるか免税事業者であるかを問わず、 見積もった契約金額の110分の100に相当する 金額を入札書に記載すること。 ２ 競争参加資格 (1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当し ない者であること。なお、未成年者、被保佐 人又は被補助人であって、契約締結のために 必要な同意を得ている者は、同条中、特別の 理由がある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当し ない者であること。 (3) 令和07・08・09年度最高裁判所競争参加資 格（全省庁統一資格）の「役務の提供等」に おいてＡの等級に格付けされている者である こと。 (4) 上記２(3)の資格の申請の時期及び場所は、 全省庁統一資格申請の方法による。 (5) 開札時において、最高裁判所から指名の対 象外とすることを定める措置を受けていない こと。 (6) その他予算決算及び会計令第73条の規定に 基づき、支出負担行為担当官が定める資格を 有する者であること。 ３ 入札書の提出場所等 (1) 入札書の提出場所、入札説明書の交付場所 及び問い合わせ先 〒102-8651 東京都千代田区隼町４－２ 最高裁判所事務総局経理局用度課調査係 津端 電話（電話番号は表示していません） (2) 入札説明書の交付方法 本公告の日から電 子調達システムに掲載する。 (3) 入札書の受領期限 令和８年12月11日午後 ５時00分 (4) 開札の日時及び場所 令和８年12月14日午 後１時15分 最高裁判所経理局入札室 ４ 電子調達システムの利用 本件は、入札、資料提出、開札等を電子調達 システムを利用した方式により実施するものと する。ただし、同方式により難い者は、支出負 担行為担当官の承諾を得た場合に限り、紙入札 方式により参加し、又は紙入札方式へ変更する ことができる。 ５ その他 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札保証金及び契約保証金 免除。 (3) 入札者に要求される事項 この一般競争入 札に参加を希望する者は、入札説明書で示し た技術審査に必要な書類を令和８年11月20日 正午までに提出しなければならない。入札者 は、開札日の前日までの間において、支出負 担行為担当官から当該書類に関し説明を求め られた場合は、それに応じなければならない。 (4) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格 のない者の提出した入札書、入札者に求めら れる義務を履行しなかった者の提出した入札 書及び裁判所における入札に関する条件に違 反した入札は無効とする。 (5) 契約書作成の要否 要。 (6) 落札者の決定方法 本公告に示した役務を 提供できると支出負担行為担当官が判断した 入札者であって、予算決算及び会計令第79条 の規定に基づいて作成された予定価格の制限 の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行 った入札者を落札者とする。 (7) その他 詳細は入札説明書による。 ６ Summary (1) Official in charge of expenditure of the procuring entity: SOMEYA Takenobu, the obligated officer, Director-General of Financial Bureau, General Secretariat, Supreme Court, 4-2 Haya 取得時点: 2026-10-23 保存版↗ 公告のページを見る →	コンピュータ・サービス	12/11
10/8	受付ハイカウンター等の購入契約公告 方式 一般競争入札の入札公告（WTO対象外） 工種 物品・役務 開札日 11/6 公開終了日 11/6 調達ポータル(GEPS)掲載内容 公示番号 0000000000000626213 件名 受付ハイカウンター等の購入契約 公告種別 一般競争入札の入札公告（WTO対象外） 調達区分 物品・役務 機関 最高裁判所 所在地 奈良県 公開日 令和08年10月08日 締切/開札 令和08年11月06日 品目分類 物品・役務 備考 公 示 公 告 次のとおり、一般競争入札に付します。 令和８年１０月８日 奈良地方裁判所 支出負担行為担当官 奈良地方裁判所長 高 松 宏 之 １ 調達内容 (1) 件名 受付ハイカウンター等の購入契約 (2) 仕様 入札説明書による。 (3) 引渡期限 入札説明書による。 (4) 引渡場所 入札説明書による。 ２ 入札参加資格 (1) 予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要 な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和０７・０８・０９年度最高裁判所競争参加資格（全省庁統一資格）の 「物品の販売」においてＢまたはＣ等級に格付けされ、近畿地域の競争参加資 格を有する者であること。 (4) 開札時において、最高裁判所から指名の対象外とすることを定める措置を受 けていないこと。 ３ 契約条項を示す場所等 奈良市登大路町３５ 奈良地方裁判所事務局会計課用度係（４階） ＴＥＬ （電話番号は表示していません） 担当者 田邉・神崎 ４ 入札説明会 実施しない。 ５ 入札説明書の交付 (1) 交付期間 令和８年１０月８日（木）から同年１１月５日（木）までの平日午前９時から 午後５時までの間（午後零時１５分から午後１時までを除く。）。 (2) 交付方法 原則、電子メールで交付する。 交付を希望する場合は、３の連絡先に電話により連絡する。 ６ 電子調達システムの利用 本件は、入札、資料提出、開札等を、電子調達システムを利用した方式により実施する。 ただし、同システムにより難く、紙による入札を希望する場合は、紙入札方式による参 加申請書を、令和８年１０月１５日（木）午後５時までに３に提出し、支出負担当為担当官 （以下「発注者」という。）の承諾を得た場合に限り、紙入札方式により参加することができる。 ７ 入札期間、提出場所及び提出方法並びに開札の日時及び場所 (1) 入札期間、提出場所及び提出方法 ア 入札期間 令和８年１１月２日（月）から同年１１月５日（木）午後５時まで イ 提出場所 ３に同じ。 ウ 提出方法 電子調達システムにより提出する。ただし、発注者の承諾を得て、紙入札 方式による場合は、アの期間内に持参又は郵送（必着）する。 (2) 開札の日時及び場所 ア 日時 令和８年１１月６日（金）午前１０時 イ 場所 奈良地方裁判所事務局会計課内で開札する。ただし、開札への立会を特に 希望する入札参加者がいる場合は、奈良地方裁判所１階交通事件待合室兼裁 判員候補者待合室で開札する。 ８ その他の提出物及び提出期限 (1) 資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写し（入札に参加する場合、必ず 提出すること。） 令和８年１０月２２日（木）午後５時まで (2) 供給物品審査願（以下「審査願」という。）（参考品目以外の物品で入札に 参加しようとする場合） 令和８年１０月２２日（木）午後５時まで (3) 入札に関する照会事項 令和８年１０月２２日（木）午後５時まで ９ 入札の無効 ２の入札参加資格のない者のした入札及び入札説明書に記載する入札に関する 条件に違反した入札は、無効とする。 １０ 入札保証金及び契約保証金 いずれも免除する。 １１ 契約書作成の要否 要 １２ その他 詳細については、入札説明書による。 取得時点: 2026-10-22 保存版↗ 公告のページを見る →	物品・役務	開札 11/6
10/7	庁舎外壁全面打診等調査業務（加治木外）公告 方式 一般競争入札の入札公告（WTO対象外） 工種 物品・役務 入札書提出期限 10/23 開札日 10/26 公開終了日 10/26 調達ポータル(GEPS)掲載内容 公示番号 0000000000000626450 件名 庁舎外壁全面打診等調査業務（加治木外） 公告種別 一般競争入札の入札公告（WTO対象外） 調達区分 物品・役務 機関 最高裁判所 所在地 鹿児島県 公開日 令和08年10月07日 締切/開札 令和08年10月26日 品目分類 物品・役務 備考 公 示 公 告 次のとおり、一般競争入札に付します。 令和８年１０月７日 鹿児島地方裁判所 支出負担行為担当官 鹿児島地方裁判所長 中 園 浩一郎 １ 調達内容 (1) 件名 庁舎外壁全面打診等調査業務（加治木外） (2) 調達案件の仕様等 支出負担行為担当官が「入札説明書」で指定する仕様による。 (3) 履行期間 入札説明書による。 (4) 履行場所 入札説明書による。 ２ 競争参加資格 (1) 予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和０７・０８・０９年度最高裁判所競争参加資格（全省庁統一資格）の「役務の提供等」においてＡ、Ｂ、Ｃ又はＤ等級に格付けされ、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。ただし、Ｄ等級に格付けされた者は、本件入札公告と同等以上の仕様の役務の提供等を行った実績を証明できる者であること。 (4) 予算決算及び会計令第７３条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。 (5) 開札時において、最高裁判所から指名の対象外とすることを定める措置を受けていないこと。 (6) 入札説明書の交付を受けた者であること。 ３ 契約条項を示す場所 鹿児島市山下町１３番４７号 鹿児島地方裁判所事務局会計課管理係 担当者：上久保、北本 ＴＥＬ （電話番号は表示していません） ４ 入札書の提出期限 令和８年１０月２３日（金）午後５時 ５ 開札の日時及び場所 （1） 開札日時 令和８年１０月２６日（月）午前１０時００分 (2) 開札場所 原則、鹿児島地方裁判所事務局会計課において、当庁の指定する入札事務に関係のない職員を立ち会わせた上で行う。ただし、特に開札に立会いを希望する入札参加者、代理人又は復代理人がいる場合は、鹿児島地方裁判所第２小会議室（６階）で行う。 ６ 入札保証金及び契約保証金 いずれも免除する。 ７ 前記２の競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 ８ 契約書の作成の要否 要 ９ 電子調達システムの利用 本件は、入開札等を電子調達システムを利用した方式により実施するものとする。 ただし、電子入札方式により難い者は、支出負担行為担当官の承諾を得た場合に限り紙入札方式により参加し、又は紙入札方式へ変更することができる。 １０ その他詳細については、入札説明書によるものとする。 (1) 入札説明書は、電子調達システムにより交付する。 （2） 書面による交付を希望する者は、公示公告の日から令和８年１０月２３日（金）まで（土、日及び祝日を除く。）の午前９時から午後５時までの間に、前記３の場所において交付を求めること。 （3) 電子メール等による交付を希望する者は、前記３の担当者宛てに交付方法等を確認の上、交付を求めること。 取得時点: 2026-10-21 保存版↗ 公告のページを見る →	物品・役務	10/23
10/7	長崎地裁庁舎外で使用するガスの供給公告 方式 一般競争入札の入札公告（WTO対象外） 工種 物品・役務 入札書提出期限 11/19 開札日 11/20 公開終了日 11/20 調達ポータル(GEPS)掲載内容 公示番号 0000000000000626059 件名 長崎地裁庁舎外で使用するガスの供給 公告種別 一般競争入札の入札公告（WTO対象外） 調達区分 物品・役務 機関 最高裁判所 所在地 長崎県 公開日 令和08年10月07日 締切/開札 令和08年11月20日 品目分類 物品・役務 備考 公 示 公 告 次のとおり、一般競争入札に付します。 令和８年年１０月７日 長崎地方裁判所 支出負担行為担当官 長崎地方裁判所長 金 地 香 枝 １ 調達内容 (1) 件名 長崎地裁庁舎外で使用するガスの供給 (2) 調達案件の仕様等 支出負担行為担当官が「入札説明書」で指定する仕様による。 (3) 履行期間 入札説明書による。 (4) 履行場所 入札説明書による。 ２ 競争参加資格 (1) 予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同 条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和０７・０８・０９年度最高裁判所競争参加資格（全省庁統一資格）の「物品の販売」において Ａ、Ｂ又はＣ等級に格付けされ、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。 (4) ガス事業法第３条の規定に基づき、ガス小売事業者としての登録を受けていること。 (5) 開札時において、最高裁判所から指名の対象外とすることを定める措置を受けていないこと。 (6) 入札説明書の交付を受けた者であること。 ３ 契約条項を示す場所 〒８５０－８５０３ 長崎市万才町９番２６号 長崎地方裁判所事務局会計課用度係 ＴＥＬ （電話番号は表示していません） 担当者：松永、中村 ４ 入札書の提出期限 令和８年１１月１９日（木）午後５時 ５ 開札の日時及び場所 （1） 開札日時 令和８年１１月２０日（金）午前１１時００分 (2) 開札場所 長崎地方裁判所裁判員候補者待機室（本館２階） ６ 入札保証金及び契約保証金 いずれも免除する。 ７ 前記２の競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 ８ 契約書の作成の要否 要 ９ 電子調達システムの利用 本件は、入開札等を電子調達システムを利用した方式により実施するものとする。 ただし、電子入札方式により難い者は、支出負担行為担当官の承諾を得た場合に限り紙入札方式により 参加し、又は紙入札方式へ変更することができる。 １０ その他詳細については、入札説明書によるものとする。 (1) 入札説明書は、電子調達システムにより交付する。 （2） 書面による交付を希望する者は、公示公告の日から令和８年１１月１８日（水） まで（土、日及び 祝日を除く。）の午前９時から午後５時までの間に、前記３の場所において交付を求めること。 （3) 電子メール等による交付を希望する者は、前記３の担当者宛てに交付方法等を確認の上、交付を求め ること。 取得時点: 2026-10-21 保存版↗ 公告のページを見る →	物品・役務	11/19
10/7	那覇地裁外３庁来庁者用ＬＡＮ回線敷設作業公告 方式 一般競争入札の入札公告（WTO対象外） 工種 物品・役務 入札書提出期限 10/21 開札日 10/22 公開終了日 10/22 調達ポータル(GEPS)掲載内容 公示番号 0000000000000626007 件名 那覇地裁外３庁来庁者用ＬＡＮ回線敷設作業 公告種別 一般競争入札の入札公告（WTO対象外） 調達区分 物品・役務 機関 最高裁判所 所在地 沖縄県 公開日 令和08年10月07日 締切/開札 令和08年10月22日 品目分類 物品・役務 備考 公 示 公 告 次のとおり、一般競争入札に付します。 令和８年１０月７日 那覇地方裁判所 支出負担行為担当官 那覇地方裁判所長 片 野 正 樹 １ 調達内容 (1) 件名 那覇地裁外３庁来庁者用ＬＡＮ回線敷設作業 (2) 調達案件の仕様等 支出負担行為担当官が「入札説明書」で指定する仕様に よる。 (3) 履行期間 入札説明書による。 (4) 履行場所 入札説明書による。 ２ 競争参加資格 (1) 予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な 同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和０７・０８・０９年度最高裁判所競争参加資格（全省庁統一資格）の「役 務の提供等」においてＡ、Ｂ、Ｃ又はＤ等級に格付けされ、九州・沖縄地域の 競争参加資格を有する者であること。 (4) 予算決算及び会計令第７３条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める 資格を有する者であること。 (5) 開札時において、最高裁判所から指名の対象外とすることを定める措置を受 けていないこと。 (6) 入札説明書の交付を受けた者であること。 ３ 入札書の提出場所等 (1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合 わせ先 「調達ポータル」 https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/ 〒９００－８５６７ 那覇市樋川一丁目１４番１号 那覇地方裁判所事務局会計課管理係 電話 （電話番号は表示していません） 担当者：玉城・與儀 (2) 入札説明書の交付方法 ア 入札説明書は、電子調達システムによりダウンロードにて交付する。 イ 電子メール等による交付を希望する者は、公示公告の日から令和８年１０ 月２１日（水）まで（土、日及び祝日を除く。）の午前９時から午後５時ま での間に、前記３(1)の場所において交付を求めること。 ４ 入札書の提出期限 令和８年１０月２１日（水）午後５時 ５ 開札の日時及び場所 (1) 開札日時 令和８年１０月２２日（木）午後２時３０分 (2) 開札場所 那覇地方裁判所小会議室（本館２階） ６ 入札保証金及び契約保証金 いずれも免除する。 ７ 前記２の競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入 札は無効とする。 ８ 契約書の作成の要否 要 ９ 電子調達システムの利用 本件は、入開札等を電子調達システムを利用した方式により実施するものとす る。 ただし、電子入札方式により難い者は、支出負担行為担当官の承諾を得た場合 に限り紙入札方式により参加し、又は紙入札方式へ変更することができる。 10 その他詳細については、入札説明書によるものとする。 取得時点: 2026-10-21 保存版↗ 公告のページを見る →	物品・役務	10/21
10/7	岐阜地方裁判所外２庁舎で使用する執務机等の購入公告 方式 一般競争入札の入札公告（WTO対象外） 工種 物品・役務 開札日 11/13 公開終了日 11/13 調達ポータル(GEPS)掲載内容 公示番号 0000000000000626002 件名 岐阜地方裁判所外２庁舎で使用する執務机等の購入 公告種別 一般競争入札の入札公告（WTO対象外） 調達区分 物品・役務 機関 最高裁判所 所在地 岐阜県 公開日 令和08年10月07日 締切/開札 令和08年11月13日 品目分類 物品・役務 備考 入 札 公 告 次のとおり、一般競争入札に付します。 令和８年１０月７日 岐阜地方裁判所 支出負担行為担当官 岐阜地方裁判所長 小 川 理津子 １ 調達内容 （１）件名 岐阜地方裁判所外２庁舎で使用する執務机等の購入 （２）品 目 入札説明書による。 （３）引渡期限 令和９年３月２６日（金） （４）引渡場所 ア 岐阜市美江寺町二丁目４番地の１ 岐阜地方裁判所本庁舎 イ 岐阜県多治見市小田町一丁目２２番地の１ 岐阜地方裁判所多治見支部庁舎 ウ 岐阜県可児郡御嵩町御嵩１１７７番地 岐阜地方裁判所御嵩支部庁舎 ２ 入札参加資格 （１）予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 （２）予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。 （３）令和０７・０８・０９年度最高裁判所競争参加資格（全省庁統一資格）「物品の販売」において、Ｃ等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者であること。 （４）開札時において、最高裁判所から指名の対象外とすることを定める措置を受けていないこと。 ３ 契約条項を示す場所等 岐阜市美江寺町二丁目４番地の１ 岐阜地方裁判所事務局会計課用度係 （担当者 若林） ＴＥＬ （電話番号は表示していません）（直通） ４ 電子調達システムの利用 本件は、入開札手続を電子調達システムで行う対象案件である。ただし、同システムにより難い者は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 なお、紙による入札を希望する場合は、紙入札方式による参加申請書を令和８年１０月１５日（木）午後５時までに３に記載の場所に提出し、支出負担行為担当官の承諾を得ること。 ５ 入札説明書の交付期間及び交付方法 （１）交付期間 令和８年１０月７日（水）から同月１４日（水）までの平日の午前９時から 午後５時まで（午後零時１５分から午後１時までを除く。） （２）交付方法 ３の場所において、入札者の代表者又は従業員に対して交付する。ただし、郵送又は電子メールによる送付を求める場合は、３の担当者に電話で連絡し、指示を受ける。なお、３の場所における入札説明書交付について、入札者の従業員等が来庁する際は委任状の持参は不要であるが、名刺等の従業員であることを示す物を持参すること。 ６ 入札書の提出期間 令和８年１１月９日（月）午前９時から同月１２日（木）午後５時まで ７ 開札の日時及び場所 （１）日時 令和８年１１月１３日（金）午前１０時 （２）場所 岐阜地方裁判所小会議室（本庁舎５階） ８ 入札の無効 ２の入札参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 ９ 入札保証金及び契約保証金は、いずれも免除する。 １０ 契約書の作成を要する。 １１ その他詳細については、入札説明書によるものとする。 取得時点: 2026-10-21 保存版↗ 公告のページを見る →	物品・役務	開札 11/13
10/7	令和８年度那覇地裁外８施設建築物及び建築設備法定点検業務公告 方式 一般競争入札の入札公告（WTO対象外） 工種 物品・役務 入札書提出期限 10/21 開札日 10/22 公開終了日 10/22 調達ポータル(GEPS)掲載内容 公示番号 0000000000000625987 件名 令和８年度那覇地裁外８施設建築物及び建築設備法定点検業務 公告種別 一般競争入札の入札公告（WTO対象外） 調達区分 物品・役務 機関 最高裁判所 所在地 沖縄県 公開日 令和08年10月07日 締切/開札 令和08年10月22日 品目分類 物品・役務 備考 公 示 公 告 次のとおり、一般競争入札に付します。 令和８年１０月７日 那覇地方裁判所 支出負担行為担当官 那覇地方裁判所長 片 野 正 樹 １ 調達内容 (1) 件名 令和８年度那覇地裁外８施設建築物及び建築設備法定点検業務 (2) 調達案件の仕様等 支出負担行為担当官が「入札説明書」で指定する仕様による。 (3) 履行期間 入札説明書による。 (4) 履行場所 入札説明書による。 ２ 競争参加資格 (1) 予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な 同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和０７・０８・０９年度最高裁判所競争参加資格（全省庁統一資格）の「役 務の提供等」においてＢ、Ｃ又はＤ等級に格付けされ、九州・沖縄地域の競争 参加資格を有する者であること。 (4) 予算決算及び会計令第７３条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める 資格を有する者であること。 (5) 開札時において、最高裁判所から指名の対象外とすることを定める措置を受 けていないこと。 (6) 入札説明書の交付を受けた者であること。 ３ 入札書の提出場所等 (1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合 わせ先 「調達ポータル」 https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/ 〒９００－８５６７ 那覇市樋川一丁目１４番１号 那覇地方裁判所事務局会計課管理係 電話 （電話番号は表示していません） 担当者：玉城・與儀 (2) 入札説明書の交付方法 ア 入札説明書は、電子調達システムによりダウンロードにて交付する。 イ 電子メール等による交付を希望する者は、公示公告の日から令和８年１０ 月２１日（水）まで（土、日及び祝日を除く。）の午前９時から午後５時ま での間に、前記３(1)の場所において交付を求めること。 ４ 入札書の提出期限 令和８年１０月２１日（水）午後５時 ５ 開札の日時及び場所 (1) 開札日時 令和８年１０月２２日（木）午後１時３０分 (2) 開札場所 那覇地方裁判所小会議室（本館２階） ６ 入札保証金及び契約保証金 いずれも免除する。 ７ 前記２の競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入 札は無効とする。 ８ 契約書の作成の要否 要 ９ 電子調達システムの利用 本件は、入開札等を電子調達システムを利用した方式により実施するものとす る。 ただし、電子入札方式により難い者は、支出負担行為担当官の承諾を得た場合 に限り紙入札方式により参加し、又は紙入札方式へ変更することができる。 10 その他詳細については、入札説明書によるものとする。 取得時点: 2026-10-21 保存版↗ 公告のページを見る →	物品・役務	10/21
10/6	水戸地方・家庭裁判所龍ケ崎支部庁舎ほか７庁舎で使用する電気の購入公告 方式 一般競争入札の入札公告（WTO対象外） 工種 物品・役務 入札書提出期限 10/28 開札日 10/29 公開終了日 10/29 調達ポータル(GEPS)掲載内容 公示番号 0000000000000626078 件名 水戸地方・家庭裁判所龍ケ崎支部庁舎ほか７庁舎で使用する電気の購入 公告種別 一般競争入札の入札公告（WTO対象外） 調達区分 物品・役務 機関 最高裁判所 所在地 茨城県 公開日 令和08年10月06日 締切/開札 令和08年10月29日 品目分類 物品・役務 備考 入 札 公 告 次のとおり、一般競争入札に付します。 令和８年１０月６日 水戸地方裁判所 支出負担行為担当官 水戸地方裁判所長 野 口 宣 大 １ 調達内容 （１） 件名及び数量 ア 件名 水戸地方・家庭裁判所龍ケ崎支部庁舎ほか７庁舎で使用する電気の購入 イ 契約容量（従量電灯Ｃ）及び契約電力（低圧電力） 入札説明書による。 ウ 使用予定電力量 入札説明書による。 （２） 調達の特質等 入札説明書による。 （３） 契約期間 令和８年１２月の検針日から令和１０年１２月の検針日の前日まで。 ただし、水戸地方・家庭裁判所麻生支部庁舎については令和８年１１月の 検針日から令和１０年１１月の検針日の前日までとする。 （４） 需要場所及び入札方法 入札説明書による。 ２ 入札参加資格等 （１） 予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必 要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。 （２） 予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。 （３） 次のいずれかに該当するものであること ア 令和０７・０８・０９年度最高裁判所競争参加資格（全省庁統一資格）の「物品の販売」において、Ａ又はＢ等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。 イ 令和０７・０８・０９年度最高裁判所競争参加資格（全省庁統一資格）の「物品の販売」において、Ｃ等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有し、本入札公告と同等以上の仕様の「物品の販売」をした実績を有することを証明できる者であること。 （４） 開札時において、最高裁判所から指名の対象外とすることを定める措置 を受けていないこと。 （５） 電気事業法第２条の２の規定に基づき、小売電気事業の登録を受けてい る者であること。 ３ 契約条項を示す場所等 茨城県水戸市大町１－１－３８ 水戸地方裁判所事務局会計課用度係 ＴＥＬ （電話番号は表示していません） 担当者 浅野、落合、高平 ４ 入札の日時及び場所等 （１） 入札書の提出場所 前記３に同じ （２） 入札書の提出期限 令和８年１０月２８日（水）午後５時 （３） 開札の日時 令和８年１０月２９日（木）午前１１時 （４） 開札の場所 水戸地方裁判所中会議室（本館２階） ５ 前記２の入札参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入 札は無効とする。 ６ 入札保証金及び契約保証金 いずれも免除する。 ７ 契約書作成の要否 要 ８ その他 その他詳細については、入札説明書による。 取得時点: 2026-10-20 保存版↗ 公告のページを見る →	物品・役務	10/28
10/6	松江地家裁西郷支部エアコン室外機修繕工事公告 方式 オープンカウンタ（少額）への参加募集情報 工種 簡易工事 公開終了日 10/27 調達ポータル(GEPS)掲載内容 公示番号 0000000000000625780 件名 松江地家裁西郷支部エアコン室外機修繕工事 公告種別 オープンカウンタ（少額）への参加募集情報 調達区分 簡易工事 機関 最高裁判所 所在地 島根県 公開日 令和08年10月06日 締切/開札 令和08年10月27日 品目分類 簡易工事 備考 見積合わせの公示 次のとおり見積合わせを実施します。 令和８年１０月６日 支出負担行為担当官 松江地方裁判所長 西 岡 繁 靖 １ 件名 松江地家裁西郷支部エアコン室外機修繕工事 ２ 調達内容 (1) 工事の概要 三菱電機製エアコン室外機の基板交換 詳細は別添「見積合わせ要領」のとおり (2) 施工場所 島根県隠岐郡隠岐の島町港町指向５－１ 松江地家裁西郷支部庁舎 ３ 見積書提出期限等 別添「見積合わせ要領」のとおり 取得時点: 2026-10-20 保存版↗ 公告のページを見る →	簡易工事	—
10/5	金属探知機（移動型ゲート式）の購入公告 方式 一般競争入札の入札公告（WTO対象外） 工種 物品・役務 入札書提出期限 11/20 開札日 11/24 公開終了日 11/24 調達ポータル(GEPS)掲載内容 公示番号 0000000000000625851 件名 金属探知機（移動型ゲート式）の購入 公告種別 一般競争入札の入札公告（WTO対象外） 調達区分 物品・役務 機関 最高裁判所 所在地 東京都 公開日 令和08年10月05日 締切/開札 令和08年11月24日 品目分類 物品・役務 備考 公 示 公 告 次のとおり、一般競争入札に付します。 令和８年１０月５日 支出負担行為担当官 最高裁判所事務総局経理局長 染 谷 武 宣 １ 調達内容 (1) 件 名 金属探知機（移動型ゲート式）の購入 (2) 品名及び数量 金属探知機（移動型ゲート式） ８台 （詳細については入札説明書による。） (3) 引渡期限 入札説明書による。 (4) 引渡場所 入札説明書による。 ２ 入札参加資格等 (1) 予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を 得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。 (3) 開札時において、最高裁判所から指名の対象外とすることを定める措置を受けてい ないこと。 (4) 令和０７・０８・０９年度最高裁判所競争参加資格（全省庁統一資格）の「物品の 販売」においてＡ、Ｂ又はＣ等級に格付けされている者であること。 (5) その他予算決算及び会計令第７３条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める 資格を有する者であること。 ３ 入札書の提出場所、契約条項を示す場所等 東京都千代田区隼町４番２号 最高裁判所事務総局経理局用度課物品調達係 ＴＥＬ （電話番号は表示していません） 担当者 小川 ４ 入札書の受領期限 令和８年１１月２０日（金）午後５時 ５ 開札の日時及び場所 (1) 日時 令和８年１１月２４日（火）午前１０時１５分 (2) 場所 最高裁判所事務総局経理局入札室 ６ 前記２の入札参加資格のない者のした入札及び入札条件に違反する入札は無効とする。 ７ 入札保証金及び契約保証金 いずれも免除する。 ８ 契約書作成の要否 要 ９ 電子調達システムの利用 本件は、入開札等を電子調達システムを利用した方式により実施するものとする。た だし、電子入札方式により難い者は、支出負担行為担当官の承諾を得た場合に限り紙入 札方式により参加し、又は紙入札方式へ変更することができる。 10 その他の詳細は入札説明書によるものとし、入札説明書は、電子調達システムからの ダウンロードによる方法で、公告の日から交付する。 取得時点: 2026-10-19 保存版↗ 公告のページを見る →	物品・役務	11/20
10/5	長野地方・家庭裁判所佐久支部ほか４庁で使用する電気（低圧電力等）公告 方式 一般競争入札の入札公告（WTO対象外） 工種 物品・役務 入札書提出期限 10/29 開札日 10/30 公開終了日 10/30 調達ポータル(GEPS)掲載内容 公示番号 0000000000000625830 件名 長野地方・家庭裁判所佐久支部ほか４庁で使用する電気（低圧電力等） 公告種別 一般競争入札の入札公告（WTO対象外） 調達区分 物品・役務 機関 最高裁判所 所在地 長野県 公開日 令和08年10月05日 締切/開札 令和08年10月30日 品目分類 物品・役務 備考 公 示 公 告 次のとおり、一般競争入札に付します。 令和８年１０月５日 長野地方裁判所 支出負担行為担当官 長野地方裁判所長 朝 倉 佳 秀 １ 調達内容 （１） 件名 長野地方・家庭裁判所佐久支部ほか４庁で使用する電気（低圧電力 等） （２） 仕様等 入札説明書による。 （３） 契約期間 令和８年１２月の検針日から令和９年１２月の検針日の前日ま で （４） 需要場所 入札説明書による。 ２ 入札参加資格等 （１） 予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要 な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 （２） 予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。 （３） 令和０７・０８・０９年度最高裁判所競争参加資格（全省庁統一資格）の 「物品の販売」において、Ａ等級、Ｂ等級及びＣ等級に格付けされ、関東・ 甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。 （４） 開札時において、最高裁判所から指名の対象外とすることを定める措置を 受けていないこと。 （５） 電気事業法第２条の２の規定に基づき小売電気事業の登録を受けている者 であること。 （６） 予算決算及び会計令第７３条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定め る入札参加資格者として、二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用状 況、再生可能エネルギーの導入状況、需要家への省エネルギー・節電に関す る情報提供の取組並びに電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報の開示に関 し、入札説明書において示す入札適合条件を満たすこと。 ３ 電子入札システムの利用 本件は、入札、資料提出、開札等を電子入札システムを利用した方式により実 施するものとする。 ただし、電子入札方式により難い者は、支出負担行為担当官の承諾を得た場合 に限り、紙入札方式により参加し、又は紙入札方式へ変更することができる。 ４ 入札書の提出場所等 （１） 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合 せ先 〒３８０－０８４６ 長野市旭町１１０８番地 長野地方裁判所事務局会計課用度係 電話０２６（４０３）２０１９（担当：井出、竹中） （２） 入札説明書の交付方法 公告の日から令和８年１０月２１日（水）正午までの間、（１）の場所に おいて交付、郵送等により提供する（メール送信可）。 電子メールによる入札説明書の交付を希望する場合は、下記のメールアド レスにその旨連絡すること。 【メールアドレス】 （メールアドレスは表示していません） （メールアドレスは表示していません） （３） 入札書の提出期限 令和８年１０月２９日（木）正午必着 （４） 開札の日時及び場所 令和８年１０月３０日（金）午前１０時００分 長野地方裁判所西館５階会議室 ５ その他 （１） 前記２の入札参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反し た入札は無効とする。 （２） 入札保証金及び契約保証金は、いずれも免除する。 （３） 契約書の作成は、要する。 （４） その他詳細については、入札説明書による。 取得時点: 2026-10-19 保存版↗ 公告のページを見る →	物品・役務	10/29
10/2	回転椅子等の購入公告 方式 オープンカウンタ（少額）への参加募集情報 工種 家具等 公開終了日 10/30 調達ポータル(GEPS)掲載内容 公示番号 0000000000000625696 件名 回転椅子等の購入 公告種別 オープンカウンタ（少額）への参加募集情報 調達区分 物品・役務 機関 最高裁判所 所在地 神奈川県 公開日 令和08年10月02日 締切/開札 令和08年10月30日 品目分類 家具等 備考 見 積 り 合 せ の 公 示 令和８年１０月２日 次のとおり見積り合せを実施します。 横浜家庭裁判所 支出負担行為担当官 横浜家庭裁判所長 任 介 辰 哉 １ 件名 回転椅子等の購入 ２ 調達内容、引渡期限及び引渡場所 別添「仕様書」のとおり ３ 見積書提出期限及び見積書提出場所 別添「見積り合せ要領」のとおり 取得時点: 2026-10-16 保存版↗ 公告のページを見る →	家具等	—
10/2	福岡高地家簡裁合同庁舎階段通路誘導灯ランプ等交換業務公告 方式 一般競争入札の入札公告（WTO対象外） 工種 物品・役務 開札日 10/26 公開終了日 10/26 調達ポータル(GEPS)掲載内容 公示番号 0000000000000625506 件名 福岡高地家簡裁合同庁舎階段通路誘導灯ランプ等交換業務 公告種別 一般競争入札の入札公告（WTO対象外） 調達区分 物品・役務 機関 最高裁判所 所在地 福岡県 公開日 令和08年10月02日 締切/開札 令和08年10月26日 品目分類 物品・役務 備考 公 示 公 告 次のとおり、一般競争入札に付します。 令和８年１０月２日 福岡高等裁判所 支出負担行為担当官 福岡高等裁判所事務局長 松 永 智 史 １ 調達内容 (1) 件名 福岡高地家簡裁合同庁舎階段通路誘導灯ランプ等交換業務 (2) 調達案件の仕様等 支出負担行為担当官が「入札説明書」で指定する仕様に よる。 (3) 履行期間 入札説明書による。 (4) 履行場所 入札説明書による。 ２ 競争参加資格 (1) 予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和０７・０８・０９年度最高裁判所競争参加資格（全省庁統一資格）の「役務の提供」においてＣ等級に格付けされ、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。 (4) 予算決算及び会計令第７３条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。 (5) 開札時において、最高裁判所から指名の対象外とすることを定める措置を受けていないこと。 (6) 入札説明書の交付を受けた者であること。 ３ 入札書の提出場所等 (1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 調達ポータル https://www.p-portal.hq.admix.go.jp/pps-web-gov/ 〒810-8608 福岡市中央区六本松四丁目２番４号 福岡高等裁判所事務局管理課設備係（担当：秋山、山口） ＴＥＬ （電話番号は表示していません） (2) 入札説明書の交付方法 電子調達システムによるダウンロードにて交付する。 なお、電子調達システム利用以外の方法で交付を希望する場合は、上記３(1)において交付する。 ４ 開札の日時及び場所 (1) 開札日時 令和８年１０月２６日（月）午前１０時００分 (2) 開札場所 福岡高等裁判所共用室１（１階） ５ 入札保証金及び契約保証金 いずれも免除する。 ６ 前記２の入札参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 ７ 契約書の作成の要否 要 ８ 本件は入開札等を電子調達システムを利用した方式により実施するものとする。 ただし、電子入札方式により難い者は、支出負担行為担当官の承諾を得た場合に限り紙入札方式により参加し、又は紙入札方式へ変更することができる。 ９ その他詳細については、入札説明書によるものとする。 入札説明書は、電子調達システムにより交付する。 書面による交付を希望する者は、公示公告の日から令和８年１０月１６日（金）まで（土日及び祝日を除く。）の午前９時３０分から午後５時まで、前記３の場所において書面により交付する。 取得時点: 2026-10-16 保存版↗ 公告のページを見る →	物品・役務	開札 10/26
10/2	災害時備蓄品の購入公告 方式 一般競争入札の入札公告（WTO対象外） 工種 物品・役務 入札書提出期限 11/5 開札日 11/5 公開終了日 11/6 調達ポータル(GEPS)掲載内容 公示番号 0000000000000624914 件名 災害時備蓄品の購入 公告種別 一般競争入札の入札公告（WTO対象外） 調達区分 物品・役務 機関 最高裁判所 所在地 千葉県 公開日 令和08年10月02日 締切/開札 令和08年11月06日 品目分類 物品・役務 備考 入 札 公 告 入 札 公 告 次のとおり、一般競争入札に付します。 令和８年１０月２日 千葉地方裁判所 支出負担行為担当官 千葉地方裁判所長 永 谷 典 雄 １ 調達内容 (1) 件名 災害時備蓄品の購入 (2) 品目及び数量 災害時備蓄品 ２８品目７，９２８点 (3) 引渡期限 令和９年３月１０日（水） (4) 引渡場所 千葉地方裁判所本庁 外１１庁 ２ 入札参加資格等 (1) 予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和０７・０８・０９年度最高裁判所競争参加資格（全省庁統一資格）「物品の販売」においてＣ等級に格付けされている者で、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。 (4) 予算決算及び会計令第７３条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。 (5) 開札時において、最高裁判所から指名の対象外とすることを定める措置を受けていないこと。 (6) 入札説明書の交付を受けた者であること。 ３ 電子調達システムの利用 本件は、入札手続を電子調達システムで行う対象案件である。ただし、電子入札によりがたい者は、事前に承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 ４ 紙入札方式による入札書の提出場所及び契約条項を示す場所等 千葉市中央区中央四丁目１１番２７号 千葉地方裁判所事務局経理課用度第二係（本館４階） 電話 ０４３（３３３）５２４６（ダイヤルイン） 担当 内藤・藤本 ５ 入札説明書の交付方法 電子調達システムからのダウンロードによる方法で交付する。同方法によりがたい場合は、前記４の場所において交付する。 ６ 入開札の日時及び場所 (1) 入札書提出期限 令和８年１１月５日（木）午後５時 (2) 開札 ア 日時 令和８年１１月６日（金）午前１１時００時 イ 場所 千葉地方裁判所ミーティング室（本館４階） ７ 前記２の入札参加資格のない者がした入札及び入札者に求められる義務を履行しなかった者がした入札は、無効とする。 ８ 入札保証金及び契約保証金 いずれも免除する。 ９ 契約書作成の要否 要 １０ その他詳細については、入札説明書によるものとする。 取得時点: 2026-10-16 保存版↗ 公告のページを見る →	物品・役務	11/5
10/2	札幌高地簡裁庁舎カーポート実施設計業務（再々度）公告 方式 一般競争入札の入札公告（WTO対象外） 工種 建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス 公開終了日 12/7 調達ポータル(GEPS)掲載内容 公示番号 0000000000000624889 件名 札幌高地簡裁庁舎カーポート実施設計業務（再々度） 公告種別 一般競争入札の入札公告（WTO対象外） 調達区分 簡易工事 機関 最高裁判所 所在地 東京都 公開日 令和08年10月02日 締切/開札 令和08年12月07日 品目分類 建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス 備考 入札公告 （建築のためのサービスその他の技術的サービス（建設工事を除く）） 次のとおり一般競争入札に付します。 令和８年１０月２日 支出負担行為担当官 最高裁判所事務総局経理局長 染 谷 武 宣 １ 業務概要 （１）業 務 名 札幌高地簡裁庁舎カーポート実施設計業務（再々度）（電子入札及び電子契約対象案件） （２）業務内容 カーポート新営（外構含む。）に係る実施設計（意匠及び構造設計）及び積算業務 （３）業務与条件 ア 所 在 地 北海道札幌市中央区大通西１１丁目 イ 敷地面積 約１０，２８７㎡（札幌高等・地方・簡易裁判所） ウ 施設用途 裁判所庁舎敷地内におけるカーポート エ 構造・階数 Ｗ造、地上１階建 （４）納入期限 令和９年１０月２９日 （５）納入場所 最高裁判所事務総局経理局営繕課 （６）技術提案に関する要件 競争参加資格確認申請書等を提出するもの（以下「競争参加資格確認申請者」という。）は業務を実施するにあたって以下の視点から創意工夫を発揮し、各提案を行うものとする。 ○ 業務の実施方針等に関する提案 競争参加資格確認申請者は、業務実施の具体的な方法、業務の質の確保の方法等について、業務全般に係る質の向上の観点から取り組むべき事項等の提案を行うこととする。 （７）本件業務は、競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）及び競争参加資格確認資料（以下「資料等」という。）を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の業務である。 また、予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号。以下「予決令」という。）第８５条の基準に基づく価格を設定する総合評価落札方式においては、予定価格が１，０００万円を超える業務の場合に、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う試行業務である。 （８）本件業務は、申請書及び資料の提出、入札を電子調達システムで行う対象業務である。ただし、同システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えるものとする。 なお、紙による入札を希望する場合は、紙入札方式による参加申請書を申請書及び資料の提出期限前までに提出し、第１回目の入札締切通知書発行前までに支出負担行為担当官の承諾を得ること。 ※ 紙入札方式参加承諾願については、裁判所ホームページ→裁判所を知る→調達関連情報→入札情報（建設工事等）→電子調達システム→運用基準（建設工事等）の様式１を参照すること。 （９）委託業務成績評定 本件業務は、公共工事の品質確保の促進に関する法律第７条に規定する建築設計等の委託業務成績評定対象案件である。建築設計等の委託業務成績評定については、完了検査を実施したときに成績評定を行い、評定結果を受注者に対して業務成績評定通知書により通知するとともに公表する。 （１０）本件業務は、契約手続に係る書類の授受を電子調達システムで行う対象業務である。なお、同システムにより難い者は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えることができる。 （１１）本件業務は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う業務である。 ２ 競争参加資格 （１）予決令第７０条及び第７１条の規定に該当しない者であること。 （２）裁判所における令和７・８年度測量、建築関係建設コンサルタント業務及び地質調査業務に係る一般競争（指名競争）参加者資格の認定を受けている者であること（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、最高裁判所が別に定める手続に基づく一般競争（指名競争）参加者資格の再認定を受けている者であること。）。 （３）会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（上記（２）の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 （４）申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、最高裁判所から指名停止措置を受けていないこと。 （５）入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと（資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。）。（入札説明書参照） （６） 取得時点: 2026-10-16 保存版↗ 公告のページを見る →	建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス	—
10/2	千葉地方・家庭裁判所支部等庁舎で使用する電気（低圧電力等）公告 方式 一般競争入札の入札公告（WTO対象外） 工種 その他物品 入札書提出期限 11/4 開札日 11/4 公開終了日 11/5 調達ポータル(GEPS)掲載内容 公示番号 0000000000000624864 件名 千葉地方・家庭裁判所支部等庁舎で使用する電気（低圧電力等） 公告種別 一般競争入札の入札公告（WTO対象外） 調達区分 物品・役務 機関 最高裁判所 所在地 千葉県 公開日 令和08年10月02日 締切/開札 令和08年11月05日 品目分類 その他物品 備考 入 札 公 告 次のとおり、一般競争入札に付します。 令和８年１０月２日 千葉地方裁判所 支出負担行為担当官 千葉地方裁判所長 永 谷 典 雄 １ 調達内容 (1) 件名 千葉地方・家庭裁判所支部等庁舎で使用する電気（低圧電力等） (2) 契約電力及び年間予定使用電力量 入札説明書による。 (3) 供給期間 入札説明書による。 (4) 需要場所 入札説明書による。 (5) 入札方法 入札金額は、各社において設定する契約電力に対する単価（kW単 価、同一月においては、単一のものとする。）及び使用電力量に対 する単価（kWh単価、同一月においては、単一のものとする。）を 根拠（小数点以下を含むことができる。）とし、当庁が提示する契 約電力及び予定使用電力量の対価を入札金額とすること。なお、落 札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パー セントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数が あるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落 札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事 業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ２ 入札参加資格等 (1) 予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な 同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和０７・０８・０９年度最高裁判所競争参加資格（全省庁統一資格）の「物 品の販売」において、Ａ、Ｂ又はＣ等級に格付けされている者で、関東・甲信 越地域の競争参加資格を有する者であること。 (4) 電気事業法第２条の２の規定に基づき、小売電気事業の登録を受けているこ と。 (5) 予算決算及び会計令第７３条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める 資格を有する者であること。 (6) 開札時において、最高裁判所から指名の対象外とすることを定める措置を受 けていないこと。 (7) 入札説明書の交付を受けた者であること。 ３ 電子調達システムの利用 本件は、入札手続を電子調達システムで行う対象案件である。ただし、電子入 札によりがたい者は、事前に承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 ４ 紙入札方式による入札書の提出書の場所及び契約条項を示す場所等 千葉市中央区中央四丁目１１番２７号 千葉地方裁判所事務局経理課用度第二係（本館４階） 電話 （電話番号は表示していません）（ダイヤルイン） 担当 内藤 ５ 入札説明書の交付方法 電子調達システムからのダウンロードによる方法で交付する。同方法によりが たい場合は、前記４の場所において交付する。 ６ 入開札の日時及び場所 (1) 入札書提出期限 令和８年１１月４日（水）午後５時 (2) 開札 ア 日時 令和８年１１月５日（木）午前１１時００時 イ 場所 千葉地方裁判所ミーティング室（本館４階） ７ 前記２の入札参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入 札は無効とする。 ８ 入札保証金及び契約保証金 いずれも免除する。 ９ 契約書作成の要否 要 １０ その他詳細については、入札説明書による。 取得時点: 2026-10-16 保存版↗ 公告のページを見る →	その他物品	11/4

年度	落札件数	契約金額（原本表記）（合計）	不調・取止め件数
2026年度	199件	4,235,839,713円	0件	年度の全件を見る
2025年度	823件	33,271,128,524円	0件	年度の全件を見る
2024年度	752件	55,798,358,846円	0件	年度の全件を見る
2023年度	347件	14,932,204,951円	0件	年度の全件を見る
2022年度	324件	16,415,032,265円	0件	年度の全件を見る
2021年度	272件	9,269,481,971円	0件	年度の全件を見る
2020年度	241件	12,836,463,951円	0件	年度の全件を見る
2019年度	205件	11,013,842,938円	0件	年度の全件を見る
2018年度	152件	3,766,711,992円	0件	年度の全件を見る
2017年度	170件	2,842,914,536円	0件	年度の全件を見る
2016年度	74件	2,947,858,085円	0件	年度の全件を見る
2015年度	37件	2,429,819,809円	0件	年度の全件を見る
2014年度	7件	733,794,648円	0件	年度の全件を見る

開札日	件名	状況	落札者	契約金額（原本表記）	出典
10/26	庁舎外壁全面打診等調査業務（加治木外） 契約金額（原本表記） 1,170,000円 落札者 ＡＬＣ　ＵＮＩＴＥ株式会社 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 庁舎外壁全面打診等調査業務（加治木外） 落札決定日 2026-10-26 落札価格 1170000.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 ＡＬＣ　ＵＮＩＴＥ株式会社 法人番号 4040001126786 取得時点: 2026-10-27 保存版↗	落札者決定	ＡＬＣ　ＵＮＩＴＥ株式会社	1,170,000円	保存版↗
10/26	福岡高地家簡裁合同庁舎階段通路誘導灯ランプ等交換業務 契約金額（原本表記） 4,200,000円 落札者 アイ・ティ・アサヒ株式会社 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 福岡高地家簡裁合同庁舎階段通路誘導灯ランプ等交換業務 落札決定日 2026-10-26 落札価格 4200000.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 アイ・ティ・アサヒ株式会社 法人番号 9320001003052 取得時点: 2026-10-27 保存版↗	落札者決定	アイ・ティ・アサヒ株式会社	4,200,000円	保存版↗
10/26	大型ディスプレイ等の購入 契約金額（原本表記） 5,573,950円 落札者 株式会社マルブン 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 大型ディスプレイ等の購入 落札決定日 2026-10-26 落札価格 5573950.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 株式会社マルブン 法人番号 9250001000718 取得時点: 2026-10-27 保存版↗	落札者決定	株式会社マルブン	5,573,950円	保存版↗
10/23	庁名入り封筒等の購入 契約金額（原本表記） 2,322,458円 落札者 ツバメ工業株式会社 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 庁名入り封筒等の購入 落札決定日 2026-10-23 落札価格 2322458.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 ツバメ工業株式会社 法人番号 2500001014715 取得時点: 2026-10-24 保存版↗	落札者決定	ツバメ工業株式会社	2,322,458円	保存版↗
10/22	那覇地裁外３庁来庁者用ＬＡＮ回線敷設作業 契約金額（原本表記） 1,800,000円 落札者 株式会社Ｌｉｓ 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 那覇地裁外３庁来庁者用ＬＡＮ回線敷設作業 落札決定日 2026-10-22 落札価格 1800000.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 株式会社Ｌｉｓ 法人番号 1190001027510 取得時点: 2026-10-23 保存版↗	落札者決定	株式会社Ｌｉｓ	1,800,000円	保存版↗
10/22	令和８年度那覇地裁外８施設建築物及び建築設備法定点検業務 契約金額（原本表記） 1,124,000円 落札者 ＡＬＣ　ＵＮＩＴＥ株式会社 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 令和８年度那覇地裁外８施設建築物及び建築設備法定点検業務 落札決定日 2026-10-22 落札価格 1124000.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 ＡＬＣ　ＵＮＩＴＥ株式会社 法人番号 4040001126786 取得時点: 2026-10-23 保存版↗	落札者決定	ＡＬＣ　ＵＮＩＴＥ株式会社	1,124,000円	保存版↗
10/22	札幌高等裁判所構内除排雪業務 契約金額（原本表記） 3,000,000円 落札者 株式会社光和 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 札幌高等裁判所構内除排雪業務 落札決定日 2026-10-22 落札価格 3000000.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 株式会社光和 法人番号 6430001071974 取得時点: 2026-10-23 保存版↗	落札者決定	株式会社光和	3,000,000円	保存版↗
10/22	執務机等の購入 契約金額（原本表記） 8,820,000円 落札者 株式会社キノシタ 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 執務机等の購入 落札決定日 2026-10-22 落札価格 8820000.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 株式会社キノシタ 法人番号 6140001007116 取得時点: 2026-10-23 保存版↗	落札者決定	株式会社キノシタ	8,820,000円	保存版↗
10/21	守衛服等の購入 契約金額（原本表記） 2,615,400円 落札者 株式会社ブコウ 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 守衛服等の購入 落札決定日 2026-10-21 落札価格 2615400.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 株式会社ブコウ 法人番号 2010501023199 取得時点: 2026-10-22 保存版↗	落札者決定	株式会社ブコウ	2,615,400円	保存版↗
10/20	長崎地裁島原支部庁舎外７庁外壁全面打診等調査業務 契約金額（原本表記） 865,000円 落札者 ＡＬＣ　ＵＮＩＴＥ株式会社 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 長崎地裁島原支部庁舎外７庁外壁全面打診等調査業務 落札決定日 2026-10-20 落札価格 865000.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 ＡＬＣ　ＵＮＩＴＥ株式会社 法人番号 4040001126786 取得時点: 2026-10-21 保存版↗	落札者決定	ＡＬＣ　ＵＮＩＴＥ株式会社	865,000円	保存版↗
10/20	富山地方裁判所庁舎構内駐車場整理業務 契約金額（原本表記） 1,175,000円 落札者 株式会社環境システム社 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 富山地方裁判所庁舎構内駐車場整理業務 落札決定日 2026-10-20 落札価格 1175000.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 株式会社環境システム社 法人番号 3200001008127 取得時点: 2026-10-21 保存版↗	落札者決定	株式会社環境システム社	1,175,000円	保存版↗
10/20	大型ディスプレイ等の購入 契約金額（原本表記） 8,986,130円 落札者 キングテック株式会社 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 大型ディスプレイ等の購入 落札決定日 2026-10-20 落札価格 8986130.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 キングテック株式会社 法人番号 4290801001081 取得時点: 2026-10-21 保存版↗	落札者決定	キングテック株式会社	8,986,130円	保存版↗
10/19	裁判員制度の運用に関する国民一般の意識等調査業務 契約金額（原本表記） 9,950,000円 落札者 株式会社日本リサーチセンター 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 裁判員制度の運用に関する国民一般の意識等調査業務 落札決定日 2026-10-19 落札価格 9950000.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 株式会社日本リサーチセンター 法人番号 5010001062587 取得時点: 2026-10-20 保存版↗	落札者決定	株式会社日本リサーチセンター	9,950,000円	保存版↗
10/16	静岡地方・家庭裁判所ウェブ会議用機器等の購入 契約金額（原本表記） 3,665,000円 落札者 アイ・テイ・エイ・ヴイデオ・サービス株式会社 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 静岡地方・家庭裁判所ウェブ会議用機器等の購入 落札決定日 2026-10-16 落札価格 3665000.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 アイ・テイ・エイ・ヴイデオ・サービス株式会社 法人番号 9120101027731 取得時点: 2026-10-17 保存版↗	落札者決定	アイ・テイ・エイ・ヴイデオ・サービス株式会社	3,665,000円	保存版↗
10/15	ラベルライター等の購入 契約金額（原本表記） 3,620,000円 落札者 株式会社トータル・サポート・システム 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 ラベルライター等の購入 落札決定日 2026-10-15 落札価格 3620000.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 株式会社トータル・サポート・システム 法人番号 7050001004757 取得時点: 2026-10-16 保存版↗	落札者決定	株式会社トータル・サポート・システム	3,620,000円	保存版↗
10/15	令和７年度（第７９期）司法修習生考試事務の業務委託 契約金額（原本表記） 31,000,000円 落札者 株式会社ＪＴＢ 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 令和７年度（第７９期）司法修習生考試事務の業務委託 落札決定日 2026-10-15 落札価格 31000000.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 株式会社ＪＴＢ 法人番号 8010701012863 取得時点: 2026-10-16 保存版↗	落札者決定	株式会社ＪＴＢ	31,000,000円	保存版↗
10/15	法令・判例等検索システムの利用に係る環境構築及びシステム利用 契約金額（原本表記） 193,820,000円 落札者 第一法規株式会社 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 法令・判例等検索システムの利用に係る環境構築及びシステム利用 落札決定日 2026-10-15 落札価格 193820000.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 第一法規株式会社 法人番号 7010401017486 取得時点: 2026-10-16 保存版↗	落札者決定	第一法規株式会社	193,820,000円	保存版↗
10/14	津地方裁判所外８庁庁舎内来庁者用ＬＡＮ回線敷設作業 契約金額（原本表記） 3,558,000円 落札者 株式会社みつみ環境 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 津地方裁判所外８庁庁舎内来庁者用ＬＡＮ回線敷設作業 落札決定日 2026-10-14 落札価格 3558000.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 株式会社みつみ環境 法人番号 9110001014995 取得時点: 2026-10-16 保存版↗	落札者決定	株式会社みつみ環境	3,558,000円	保存版↗
10/14	長野地方裁判所本庁外ブラインド等の設置等作業 契約金額（原本表記） 905,714円 落札者 武ダＧＥＡＤ株式会社 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 長野地方裁判所本庁外ブラインド等の設置等作業 落札決定日 2026-10-14 落札価格 905714.00 府省 最高裁判所 入札方式 随意契約方式・オープンカウンタ 落札者 武ダＧＥＡＤ株式会社 法人番号 5430001070036 取得時点: 2026-10-16 保存版↗	落札者決定	武ダＧＥＡＤ株式会社	905,714円	保存版↗
10/9	最高裁判所経理局用度課の事務効率化のためのM365ツールの作成・運用の支援業務 契約金額（原本表記） 3,495,000円 落札者 株式会社ＧＣＵ 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 最高裁判所経理局用度課の事務効率化のためのM365ツールの作成・運用の支援業務 落札決定日 2026-10-09 落札価格 3495000.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 株式会社ＧＣＵ 法人番号 4013301036641 取得時点: 2026-10-10 保存版↗	落札者決定	株式会社ＧＣＵ	3,495,000円	保存版↗
10/9	デスク等の購入（電子入札対象案件） 契約金額（原本表記） 3,200,000円 落札者 株式会社太陽事務機 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 デスク等の購入（電子入札対象案件） 落札決定日 2026-10-09 落札価格 3200000.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 株式会社太陽事務機 法人番号 1370001005489 取得時点: 2026-10-10 保存版↗	落札者決定	株式会社太陽事務機	3,200,000円	保存版↗
10/9	岐阜地方裁判所外３庁舎で使用する執務机等の購入 契約金額（原本表記） 3,950,000円 落札者 株式会社三和商会 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 岐阜地方裁判所外３庁舎で使用する執務机等の購入 落札決定日 2026-10-09 落札価格 3950000.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 株式会社三和商会 法人番号 1200001002354 取得時点: 2026-10-10 保存版↗	落札者決定	株式会社三和商会	3,950,000円	保存版↗
10/9	回転椅子の購入 契約金額（原本表記） 6,900,000円 落札者 広友物産株式会社 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 回転椅子の購入 落札決定日 2026-10-09 落札価格 6900000.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 広友物産株式会社 法人番号 3010401081239 取得時点: 2026-10-10 保存版↗	落札者決定	広友物産株式会社	6,900,000円	保存版↗
10/2	令和8年度事件記録等廃棄作業 契約金額（原本表記） 964,530円 落札者 株式会社エコポート九州 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 令和8年度事件記録等廃棄作業 落札決定日 2026-10-02 落札価格 964530.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 株式会社エコポート九州 法人番号 4330001008014 取得時点: 2026-10-03 保存版↗	落札者決定	株式会社エコポート九州	964,530円	保存版↗
10/2	岐阜地方裁判所本庁舎外６庁舎内来庁者用ＬＡＮ回線敷設作業 契約金額（原本表記） 3,400,000円 落札者 株式会社エヌビーシー中部 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 岐阜地方裁判所本庁舎外６庁舎内来庁者用ＬＡＮ回線敷設作業 落札決定日 2026-10-02 落札価格 3400000.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 株式会社エヌビーシー中部 法人番号 6200001006912 取得時点: 2026-10-03 保存版↗	落札者決定	株式会社エヌビーシー中部	3,400,000円	保存版↗
10/1	横浜地方裁判所管内の簡易裁判所庁舎で使用する電気（低圧電力等）需給契約 契約金額（原本表記） 7,108,983円 落札者 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 横浜地方裁判所管内の簡易裁判所庁舎で使用する電気（低圧電力等）需給契約 落札決定日 2026-10-01 落札価格 7108983.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 法人番号 8010001067848 取得時点: 2026-10-02 保存版↗	落札者決定	ミツウロコグリーンエネルギー株式会社	7,108,983円	保存版↗
10/1	ＣＡＤソフトウェア（ＡｕｔｏＣＡＤ）の購入 契約金額（原本表記） 2,694,000円 落札者 応用技術株式会社 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 ＣＡＤソフトウェア（ＡｕｔｏＣＡＤ）の購入 落札決定日 2026-10-01 落札価格 2694000.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 応用技術株式会社 法人番号 9120001121031 取得時点: 2026-10-02 保存版↗	落札者決定	応用技術株式会社	2,694,000円	保存版↗
9/29	岡山地方裁判所庁舎等外壁全面打診等調査業務 契約金額（原本表記） 1,100,000円 落札者 株式会社ＳＫＹリサーチ 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 岡山地方裁判所庁舎等外壁全面打診等調査業務 落札決定日 2026-09-29 落札価格 1100000.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 株式会社ＳＫＹリサーチ 法人番号 1120901042268 取得時点: 2026-09-30 保存版↗	落札者決定	株式会社ＳＫＹリサーチ	1,100,000円	保存版↗
9/25	さいたま地方裁判所管内の裁判所庁舎で使用する電気（低圧電力等） 契約金額（原本表記） 5,696,613円 落札者 コスモエネルギーソリューションズ株式会社 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 さいたま地方裁判所管内の裁判所庁舎で使用する電気（低圧電力等） 落札決定日 2026-09-25 落札価格 5696613.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 コスモエネルギーソリューションズ株式会社 法人番号 8010401053134 取得時点: 2026-09-26 保存版↗	落札者決定	コスモエネルギーソリューションズ株式会社	5,696,613円	保存版↗
9/18	オフィス什器の購入 契約金額（原本表記） 2,270,000円 落札者 株式会社サンユー 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 オフィス什器の購入 落札決定日 2026-09-18 落札価格 2270000.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 株式会社サンユー 法人番号 4010001104613 取得時点: 2026-09-19 保存版↗	落札者決定	株式会社サンユー	2,270,000円	保存版↗
9/18	回転椅子等の購入 契約金額（原本表記） 4,340,000円 落札者 株式会社文祥堂 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 回転椅子等の購入 落札決定日 2026-09-18 落札価格 4340000.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 株式会社文祥堂 法人番号 6010001055730 取得時点: 2026-09-19 保存版↗	落札者決定	株式会社文祥堂	4,340,000円	保存版↗
9/18	執務椅子の購入等 契約金額（原本表記） 11,350,000円 落札者 株式会社文祥堂 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 執務椅子の購入等 落札決定日 2026-09-18 落札価格 11350000.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 株式会社文祥堂 法人番号 6010001055730 取得時点: 2026-09-19 保存版↗	落札者決定	株式会社文祥堂	11,350,000円	保存版↗
9/18	新潟地方裁判所庁舎、新潟家庭裁判所庁舎等で使用する電気の購入（高圧電力） 契約金額（原本表記） 19,985,816円 落札者 東北電力株式会社 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 新潟地方裁判所庁舎、新潟家庭裁判所庁舎等で使用する電気の購入（高圧電力） 落札決定日 2026-09-18 落札価格 19985816.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 東北電力株式会社 法人番号 4370001011311 取得時点: 2026-09-19 保存版↗	落札者決定	東北電力株式会社	19,985,816円	保存版↗
9/17	盛岡地裁一関支部城内南宿舎２号棟解体撤去業務 契約金額（原本表記） 5,950,000円 落札者 株式会社色摩建設デザイン事務所 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 盛岡地裁一関支部城内南宿舎２号棟解体撤去業務 落札決定日 2026-09-17 落札価格 5950000.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 株式会社色摩建設デザイン事務所 法人番号 8390001005175 取得時点: 2026-09-18 保存版↗	落札者決定	株式会社色摩建設デザイン事務所	5,950,000円	保存版↗
9/16	千葉地方・家庭・簡易裁判所新館外１０庁舎建築物外壁全面打診等調査業務 契約金額（原本表記） 2,295,000円 落札者 株式会社ユキ商事 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 千葉地方・家庭・簡易裁判所新館外１０庁舎建築物外壁全面打診等調査業務 落札決定日 2026-09-16 落札価格 2295000.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 株式会社ユキ商事 法人番号 5180001071241 取得時点: 2026-09-17 保存版↗	落札者決定	株式会社ユキ商事	2,295,000円	保存版↗
9/15	銚子簡易裁判所パッケージエアコンの購入 契約金額（原本表記） 2,204,600円 落札者 株式会社ヤマダデンキ 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 銚子簡易裁判所パッケージエアコンの購入 落札決定日 2026-09-15 落札価格 2204600.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 株式会社ヤマダデンキ 法人番号 2070001036729 取得時点: 2026-09-16 保存版↗	落札者決定	株式会社ヤマダデンキ	2,204,600円	保存版↗
9/14	熊本家庭裁判所庁舎内来庁者用ＬＡＮ回線敷設作業 契約金額（原本表記） 970,000円 落札者 有限会社嵯賀電設 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 熊本家庭裁判所庁舎内来庁者用ＬＡＮ回線敷設作業 落札決定日 2026-09-14 落札価格 970000.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 有限会社嵯賀電設 法人番号 5300002007330 取得時点: 2026-09-15 保存版↗	落札者決定	有限会社嵯賀電設	970,000円	保存版↗
9/14	令和８年度名古屋地方裁判所執行部外１２庁舎の庁舎内来庁者用ＬＡＮ回線敷設作業 契約金額（原本表記） 6,181,000円 落札者 株式会社エムアンドエイチリライアンス 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 令和８年度名古屋地方裁判所執行部外１２庁舎の庁舎内来庁者用ＬＡＮ回線敷設作業 落札決定日 2026-09-14 落札価格 6181000.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 株式会社エムアンドエイチリライアンス 法人番号 9122001025575 取得時点: 2026-09-15 保存版↗	落札者決定	株式会社エムアンドエイチリライアンス	6,181,000円	保存版↗
9/11	東京家簡裁庁舎アスベスト粉じん濃度測定業務 契約金額（原本表記） 950,000円 落札者 株式会社環境公害センター 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 東京家簡裁庁舎アスベスト粉じん濃度測定業務 落札決定日 2026-09-11 落札価格 950000.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 株式会社環境公害センター 法人番号 7180001016368 取得時点: 2026-09-12 保存版↗	落札者決定	株式会社環境公害センター	950,000円	保存版↗
9/11	静岡地方・家庭裁判所オフィス家具等の購入 契約金額（原本表記） 4,254,520円 落札者 株式会社四葉商会 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 静岡地方・家庭裁判所オフィス家具等の購入 落札決定日 2026-09-11 落札価格 4254520.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 株式会社四葉商会 法人番号 4080001009384 取得時点: 2026-09-12 保存版↗	落札者決定	株式会社四葉商会	4,254,520円	保存版↗
9/10	札幌地方裁判所滝川支部で使用する灯油の購入 契約金額（原本表記） 129円 落札者 第一興産株式会社 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 札幌地方裁判所滝川支部で使用する灯油の購入 落札決定日 2026-09-10 落札価格 129.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 第一興産株式会社 法人番号 9430001048425 取得時点: 2026-09-12 保存版↗	落札者決定	第一興産株式会社	129円	保存版↗
9/10	札幌地方裁判所室蘭支部で使用するＡ重油の購入 契約金額（原本表記） — 落札者 河辺石油株式会社 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 札幌地方裁判所室蘭支部で使用するＡ重油の購入 落札決定日 2026-09-10 落札価格 117.50 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 河辺石油株式会社 法人番号 9430001049836 取得時点: 2026-09-12 保存版↗	落札者決定	河辺石油株式会社	—	保存版↗
9/10	令和８年度山形地方裁判所庁舎外６庁ＬＡＮ回線敷設業務 契約金額（原本表記） 3,222,700円 落札者 株式会社ＵＳＥＮテクノサービス 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 令和８年度山形地方裁判所庁舎外６庁ＬＡＮ回線敷設業務 落札決定日 2026-09-10 落札価格 3222700.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 株式会社ＵＳＥＮテクノサービス 法人番号 3010401080505 取得時点: 2026-09-12 保存版↗	落札者決定	株式会社ＵＳＥＮテクノサービス	3,222,700円	保存版↗
9/10	裁判官制服等の購入 契約金額（原本表記） 15,694,000円 落札者 新成物産株式会社 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 裁判官制服等の購入 落札決定日 2026-09-10 落札価格 15694000.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 新成物産株式会社 法人番号 1010001089519 取得時点: 2026-09-12 保存版↗	落札者決定	新成物産株式会社	15,694,000円	保存版↗
9/9	福島地方裁判所相馬支部庁舎等建築物の敷地、構造及び建築設備の法定点検等業務 契約金額（原本表記） 1,160,000円 落札者 ＡＬＣ　ＵＮＩＴＥ株式会社 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 福島地方裁判所相馬支部庁舎等建築物の敷地、構造及び建築設備の法定点検等業務 落札決定日 2026-09-09 落札価格 1160000.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 ＡＬＣ　ＵＮＩＴＥ株式会社 法人番号 4040001126786 取得時点: 2026-09-12 保存版↗	落札者決定	ＡＬＣ　ＵＮＩＴＥ株式会社	1,160,000円	保存版↗
9/9	令和８年度樹木剪定業務 契約金額（原本表記） 1,970,000円 落札者 株式会社キノシタコミュニティ 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 令和８年度樹木剪定業務 落札決定日 2026-09-09 落札価格 1970000.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 株式会社キノシタコミュニティ 法人番号 6011101061180 取得時点: 2026-09-12 保存版↗	落札者決定	株式会社キノシタコミュニティ	1,970,000円	保存版↗
9/8	執務用机等の購入 契約金額（原本表記） 8,495,000円 落札者 株式会社キノシタ 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 執務用机等の購入 落札決定日 2026-09-08 落札価格 8495000.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 株式会社キノシタ 法人番号 6140001007116 取得時点: 2026-09-10 保存版↗	落札者決定	株式会社キノシタ	8,495,000円	保存版↗
9/8	保存飲料水等の購入 契約金額（原本表記） 2,173,745円 落札者 アカマツ株式会社 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 保存飲料水等の購入 落札決定日 2026-09-08 落札価格 2173745.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 アカマツ株式会社 法人番号 7500001000322 取得時点: 2026-09-10 保存版↗	落札者決定	アカマツ株式会社	2,173,745円	保存版↗
9/7	和歌山地方裁判所等庁舎内来庁者用ＬＡＮ回線敷設業務請負契約 契約金額（原本表記） 2,100,000円 落札者 東通ネットワーク株式会社 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 和歌山地方裁判所等庁舎内来庁者用ＬＡＮ回線敷設業務請負契約 落札決定日 2026-09-07 落札価格 2100000.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 東通ネットワーク株式会社 法人番号 6010001092261 保存版なし（取得時点: 2026-09-10）	落札者決定	東通ネットワーク株式会社	2,100,000円
9/7	さいたま地方・家庭・簡易裁判所外５庁庁舎内来庁者用ＬＡＮ回線敷設作業 契約金額（原本表記） 7,260,000円 落札者 日本フォームサービス株式会社 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 さいたま地方・家庭・簡易裁判所外５庁庁舎内来庁者用ＬＡＮ回線敷設作業 落札決定日 2026-09-07 落札価格 7260000.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 日本フォームサービス株式会社 法人番号 1011701006077 保存版なし（取得時点: 2026-09-10）	落札者決定	日本フォームサービス株式会社	7,260,000円
9/4	ブックトラック等の購入 契約金額（原本表記） 7,370,000円 落札者 広友サービス株式会社 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 ブックトラック等の購入 落札決定日 2026-09-04 落札価格 7370000.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 広友サービス株式会社 法人番号 3010401009875 取得時点: 2026-09-05 保存版↗	落札者決定	広友サービス株式会社	7,370,000円	保存版↗
9/4	有価物（鉄くず等）の売却 契約金額（原本表記） 2,375,000円 落札者 株式会社門倉商店 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 有価物（鉄くず等）の売却 落札決定日 2026-09-04 落札価格 2375000.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最高価格 落札者 株式会社門倉商店 法人番号 4021001040137 取得時点: 2026-09-05 保存版↗	落札者決定	株式会社門倉商店	2,375,000円	保存版↗
9/4	総研庁舎機械設備改修工事（再度） 契約金額（原本表記） 25,000,000円 落札者 株式会社ＳＡＫＵＲＡＩ 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 総研庁舎機械設備改修工事（再度） 落札決定日 2026-09-04 落札価格 25000000.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・総合評価 落札者 株式会社ＳＡＫＵＲＡＩ 法人番号 3030001061250 取得時点: 2026-09-05 保存版↗	落札者決定	株式会社ＳＡＫＵＲＡＩ	25,000,000円	保存版↗
9/3	広島地方裁判所庁舎外１１庁舎における庁内ＬＡＮ回線敷設作業 契約金額（原本表記） 5,320,000円 落札者 日海通信工業株式会社 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 広島地方裁判所庁舎外１１庁舎における庁内ＬＡＮ回線敷設作業 落札決定日 2026-09-03 落札価格 5320000.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 日海通信工業株式会社 法人番号 2240001008454 取得時点: 2026-09-05 保存版↗	落札者決定	日海通信工業株式会社	5,320,000円	保存版↗
9/3	執務用机等の購入 契約金額（原本表記） 3,030,000円 落札者 有限会社クノ商会 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 執務用机等の購入 落札決定日 2026-09-03 落札価格 3030000.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 有限会社クノ商会 法人番号 2050002010107 取得時点: 2026-09-05 保存版↗	落札者決定	有限会社クノ商会	3,030,000円	保存版↗
9/2	長野地方裁判所松本支部等庁舎定期清掃業務 契約金額（原本表記） 1,474,452円 落札者 株式会社三友 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 長野地方裁判所松本支部等庁舎定期清掃業務 落札決定日 2026-09-02 落札価格 1474452.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 株式会社三友 法人番号 8090001000958 取得時点: 2026-09-03 保存版↗	落札者決定	株式会社三友	1,474,452円	保存版↗
9/2	長野地方裁判所本庁等庁舎定期清掃業務 契約金額（原本表記） 1,639,800円 落札者 ブイファッション仙台株式会社 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 長野地方裁判所本庁等庁舎定期清掃業務 落札決定日 2026-09-02 落札価格 1639800.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 ブイファッション仙台株式会社 法人番号 7370001011498 取得時点: 2026-09-03 保存版↗	落札者決定	ブイファッション仙台株式会社	1,639,800円	保存版↗
9/1	夕張簡易裁判所エアコンの購入等 契約金額（原本表記） 3,379,000円 落札者 株式会社弓義エージェンシー 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 夕張簡易裁判所エアコンの購入等 落札決定日 2026-09-01 落札価格 3379000.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 株式会社弓義エージェンシー 法人番号 5020001153170 取得時点: 2026-09-02 保存版↗	落札者決定	株式会社弓義エージェンシー	3,379,000円	保存版↗
9/1	札幌家簡裁庁舎エレベーター設備改修工事 契約金額（原本表記） 257,500,000円 落札者 日本エレベーター製造株式会社 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 札幌家簡裁庁舎エレベーター設備改修工事 落札決定日 2026-09-01 落札価格 257500000.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・総合評価 落札者 日本エレベーター製造株式会社 法人番号 8010001032926 取得時点: 2026-09-02 保存版↗	落札者決定	日本エレベーター製造株式会社	257,500,000円	保存版↗
8/31	災害時備蓄品の購入 契約金額（原本表記） 2,316,000円 落札者 株式会社サイボウ 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 災害時備蓄品の購入 落札決定日 2026-08-31 落札価格 2316000.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 株式会社サイボウ 法人番号 3030001003582 取得時点: 2026-09-01 保存版↗	落札者決定	株式会社サイボウ	2,316,000円	保存版↗
8/31	宮崎地裁庁舎外空気調和機（エアコン）の購入 契約金額（原本表記） 3,800,000円 落札者 株式会社エアシステム工業 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 宮崎地裁庁舎外空気調和機（エアコン）の購入 落札決定日 2026-08-31 落札価格 3800000.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 株式会社エアシステム工業 法人番号 1350001000203 取得時点: 2026-09-01 保存版↗	落札者決定	株式会社エアシステム工業	3,800,000円	保存版↗
8/28	名古屋高裁金沢支部・金沢地家簡裁庁舎等来庁者用ＬＡＮ回線敷設作業 契約金額（原本表記） 3,000,000円 落札者 大和電建株式会社 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 名古屋高裁金沢支部・金沢地家簡裁庁舎等来庁者用ＬＡＮ回線敷設作業 落札決定日 2026-08-28 落札価格 3000000.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 大和電建株式会社 法人番号 5210001002309 取得時点: 2026-08-31 保存版↗	落札者決定	大和電建株式会社	3,000,000円	保存版↗
8/28	冷暖房機の購入 契約金額（原本表記） 17,959,200円 落札者 株式会社三平商会 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 冷暖房機の購入 落札決定日 2026-08-28 落札価格 17959200.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 株式会社三平商会 法人番号 1010001044259 取得時点: 2026-08-31 保存版↗	落札者決定	株式会社三平商会	17,959,200円	保存版↗
8/28	デジタル録音機等の購入 契約金額（原本表記） 13,500,000円 落札者 株式会社中松商会 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 デジタル録音機等の購入 落札決定日 2026-08-28 落札価格 13500000.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 株式会社中松商会 法人番号 4010001025041 取得時点: 2026-08-31 保存版↗	落札者決定	株式会社中松商会	13,500,000円	保存版↗
8/27	裁判官用いす等の購入 契約金額（原本表記） 4,135,000円 落札者 有限会社カンダ事務機 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 裁判官用いす等の購入 落札決定日 2026-08-27 落札価格 4135000.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 有限会社カンダ事務機 法人番号 8040002002850 取得時点: 2026-08-31 保存版↗	落札者決定	有限会社カンダ事務機	4,135,000円	保存版↗
8/27	松江地家簡裁庁舎外建築物保全点検業務及び外壁全面打診等調査 契約金額（原本表記） 1,420,000円 落札者 株式会社木下エネルギーソリューションズ 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 松江地家簡裁庁舎外建築物保全点検業務及び外壁全面打診等調査 落札決定日 2026-08-27 落札価格 1420000.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 株式会社木下エネルギーソリューションズ 法人番号 3240001045562 取得時点: 2026-08-31 保存版↗	落札者決定	株式会社木下エネルギーソリューションズ	1,420,000円	保存版↗
8/27	新潟地方裁判所外１１庁の庁舎内来庁者用ＬＡＮ回線敷設作業 契約金額（原本表記） 3,500,000円 落札者 （個人事業主のため非表示） 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 新潟地方裁判所外１１庁の庁舎内来庁者用ＬＡＮ回線敷設作業 落札決定日 2026-08-27 落札価格 3500000.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 （個人事業主のため非表示） 取得時点: 2026-08-31 保存版↗	落札者決定	（個人事業主のため非表示）	3,500,000円	保存版↗
8/27	神戸地方裁判所等庁舎内ＬＡＮ回線敷設作業 契約金額（原本表記） 5,200,000円 落札者 株式会社アクトシステム 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 神戸地方裁判所等庁舎内ＬＡＮ回線敷設作業 落札決定日 2026-08-27 落札価格 5200000.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 株式会社アクトシステム 法人番号 4290001036465 取得時点: 2026-08-31 保存版↗	落札者決定	株式会社アクトシステム	5,200,000円	保存版↗
8/26	災害対策用物資の購入 契約金額（原本表記） 7,221,310円 落札者 株式会社ミヨシ 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 災害対策用物資の購入 落札決定日 2026-08-26 落札価格 7221310.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 株式会社ミヨシ 法人番号 2120001011197 取得時点: 2026-08-31 保存版↗	落札者決定	株式会社ミヨシ	7,221,310円	保存版↗
8/25	名古屋高地裁庁舎機械設備改修工事 契約金額（原本表記） 8,800,000円 落札者 株式会社立保 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 名古屋高地裁庁舎機械設備改修工事 落札決定日 2026-08-25 落札価格 8800000.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・総合評価 落札者 株式会社立保 法人番号 8200001017404 取得時点: 2026-08-31 保存版↗	落札者決定	株式会社立保	8,800,000円	保存版↗
8/21	奈良地方裁判所庁舎等外壁全面打診等調査業務 契約金額（原本表記） 800,000円 落札者 有限会社ノーブル企画 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 奈良地方裁判所庁舎等外壁全面打診等調査業務 落札決定日 2026-08-21 落札価格 800000.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 有限会社ノーブル企画 法人番号 7430002038906 取得時点: 2026-08-31 保存版↗	落札者決定	有限会社ノーブル企画	800,000円	保存版↗
8/18	自動契印機の購入 契約金額（原本表記） 33,496,000円 落札者 株式会社文祥堂 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 自動契印機の購入 落札決定日 2026-08-18 落札価格 33496000.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 株式会社文祥堂 法人番号 6010001055730 取得時点: 2026-08-31 保存版↗	落札者決定	株式会社文祥堂	33,496,000円	保存版↗
8/14	「プラクティス刑事裁判（平成３０年９月）」ほか３１点の製造（単価契約） 契約金額（原本表記） 4,711,232円 落札者 株式会社キタジマ 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 「プラクティス刑事裁判（平成３０年９月）」ほか３１点の製造（単価契約） 落札決定日 2026-08-14 落札価格 4711232.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 株式会社キタジマ 法人番号 5010601023501 取得時点: 2026-08-31 保存版↗	落札者決定	株式会社キタジマ	4,711,232円	保存版↗
8/7	事務記録等出張裁断処理業務（単価契約） 契約金額（原本表記） 1,455,400円 落札者 株式会社丸佐商店 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 事務記録等出張裁断処理業務（単価契約） 落札決定日 2026-08-07 落札価格 1455400.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 株式会社丸佐商店 法人番号 4370001004067 取得時点: 2026-08-31 保存版↗	落札者決定	株式会社丸佐商店	1,455,400円	保存版↗
8/7	松江地方裁判所外６庁庁舎内来庁者用ＬＡＮ回線敷設作業 契約金額（原本表記） 2,200,000円 落札者 株式会社ＵＳＥＮテクノサービス 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 松江地方裁判所外６庁庁舎内来庁者用ＬＡＮ回線敷設作業 落札決定日 2026-08-07 落札価格 2200000.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 株式会社ＵＳＥＮテクノサービス 法人番号 3010401080505 取得時点: 2026-08-31 保存版↗	落札者決定	株式会社ＵＳＥＮテクノサービス	2,200,000円	保存版↗
8/7	回転椅子等の購入 契約金額（原本表記） 3,202,400円 落札者 株式会社雄飛堂 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 回転椅子等の購入 落札決定日 2026-08-07 落札価格 3202400.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 株式会社雄飛堂 法人番号 2030001008715 取得時点: 2026-08-31 保存版↗	落札者決定	株式会社雄飛堂	3,202,400円	保存版↗
8/7	防災用品（飲料水等）の購入 契約金額（原本表記） 11,135,687円 落札者 星野総合商事株式会社 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 防災用品（飲料水等）の購入 落札決定日 2026-08-07 落札価格 11135687.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 星野総合商事株式会社 法人番号 1030001077158 取得時点: 2026-08-31 保存版↗	落札者決定	星野総合商事株式会社	11,135,687円	保存版↗
8/7	仙台地家裁石巻支部庁舎構内交換設備改修工事 契約金額（原本表記） 3,750,000円 落札者 株式会社エーブィテック 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 仙台地家裁石巻支部庁舎構内交換設備改修工事 落札決定日 2026-08-07 落札価格 3750000.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・総合評価 落札者 株式会社エーブィテック 法人番号 2370001004770 取得時点: 2026-08-31 保存版↗	落札者決定	株式会社エーブィテック	3,750,000円	保存版↗
8/6	シュレッダーの購入 契約金額（原本表記） 9,022,000円 落札者 株式会社Ｎｏ．１ 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 シュレッダーの購入 落札決定日 2026-08-06 落札価格 9022000.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 株式会社Ｎｏ．１ 法人番号 8010001136248 取得時点: 2026-08-31 保存版↗	落札者決定	株式会社Ｎｏ．１	9,022,000円	保存版↗
8/6	一番町宿舎内部改修工事 契約金額（原本表記） 20,563,550円 落札者 ｏｕ２株式会社 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 一番町宿舎内部改修工事 落札決定日 2026-08-06 落札価格 20563550.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・総合評価 落札者 ｏｕ２株式会社 法人番号 4010601027008 取得時点: 2026-08-31 保存版↗	落札者決定	ｏｕ２株式会社	20,563,550円	保存版↗
8/6	福岡地家裁飯塚支部庁舎機械設備改修工事 契約金額（原本表記） 67,500,000円 落札者 三和産業株式会社 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 福岡地家裁飯塚支部庁舎機械設備改修工事 落札決定日 2026-08-06 落札価格 67500000.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・総合評価 落札者 三和産業株式会社 法人番号 3290801010018 取得時点: 2026-08-31 保存版↗	落札者決定	三和産業株式会社	67,500,000円	保存版↗
8/5	神戸地方裁判所社支部他５庁舎外壁全面打診等調査業務 契約金額（原本表記） 635,450円 落札者 ＡＬＣ　ＵＮＩＴＥ株式会社 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 神戸地方裁判所社支部他５庁舎外壁全面打診等調査業務 落札決定日 2026-08-05 落札価格 635450.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 ＡＬＣ　ＵＮＩＴＥ株式会社 法人番号 4040001126786 取得時点: 2026-08-31 保存版↗	落札者決定	ＡＬＣ　ＵＮＩＴＥ株式会社	635,450円	保存版↗
8/5	執務机等の購入等 契約金額（原本表記） 1,994,750円 落札者 システム興産株式会社 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 執務机等の購入等 落札決定日 2026-08-05 落札価格 1994750.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 システム興産株式会社 法人番号 8060001002131 取得時点: 2026-08-31 保存版↗	落札者決定	システム興産株式会社	1,994,750円	保存版↗
8/5	標的型メール攻撃に対する教育訓練業務 契約金額（原本表記） 798,000円 落札者 一般社団法人リスク戦略総合研究所 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 標的型メール攻撃に対する教育訓練業務 落札決定日 2026-08-05 落札価格 798000.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 一般社団法人リスク戦略総合研究所 法人番号 4040005019994 取得時点: 2026-08-31 保存版↗	落札者決定	一般社団法人リスク戦略総合研究所	798,000円	保存版↗
8/4	令和８年度東京地方裁判所管内来庁者用ＬＡＮ回線敷設作業 契約金額（原本表記） 7,840,000円 落札者 営電株式会社 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 令和８年度東京地方裁判所管内来庁者用ＬＡＮ回線敷設作業 落札決定日 2026-08-04 落札価格 7840000.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 営電株式会社 法人番号 2020001065047 取得時点: 2026-08-31 保存版↗	落札者決定	営電株式会社	7,840,000円	保存版↗
8/3	パンフレット「裁判所ナビ」ほか３７点の製造 契約金額（原本表記） 6,678,345円 落札者 株式会社スバルグラフィック 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 パンフレット「裁判所ナビ」ほか３７点の製造 落札決定日 2026-08-03 落札価格 6678345.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 株式会社スバルグラフィック 法人番号 7011201002752 取得時点: 2026-08-31 保存版↗	落札者決定	株式会社スバルグラフィック	6,678,345円	保存版↗
8/3	傾斜スライド棚の購入等 契約金額（原本表記） 2,840,000円 落札者 広友サービス株式会社 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 傾斜スライド棚の購入等 落札決定日 2026-08-03 落札価格 2840000.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 広友サービス株式会社 法人番号 3010401009875 取得時点: 2026-08-31 保存版↗	落札者決定	広友サービス株式会社	2,840,000円	保存版↗
7/31	執務用机等の購入 契約金額（原本表記） 5,923,000円 落札者 広友サービス株式会社 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 執務用机等の購入 落札決定日 2026-07-31 落札価格 5923000.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 広友サービス株式会社 法人番号 3010401009875 取得時点: 2026-08-31 保存版↗	落札者決定	広友サービス株式会社	5,923,000円	保存版↗
7/31	災害対策用物資の購入（電子入札対象案件） 契約金額（原本表記） 4,500,000円 落札者 株式会社太陽事務機 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 災害対策用物資の購入（電子入札対象案件） 落札決定日 2026-07-31 落札価格 4500000.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 株式会社太陽事務機 法人番号 1370001005489 取得時点: 2026-08-31 保存版↗	落札者決定	株式会社太陽事務機	4,500,000円	保存版↗
7/31	高知地方裁判所、同須崎支部、同安芸支部及び同中村支部の各庁舎内来庁者用ＬＡＮ回線敷設作業 契約金額（原本表記） 2,280,000円 落札者 株式会社ＵＳＥＮテクノサービス 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 高知地方裁判所、同須崎支部、同安芸支部及び同中村支部の各庁舎内来庁者用ＬＡＮ回線敷設作業 落札決定日 2026-07-31 落札価格 2280000.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 株式会社ＵＳＥＮテクノサービス 法人番号 3010401080505 取得時点: 2026-08-31 保存版↗	落札者決定	株式会社ＵＳＥＮテクノサービス	2,280,000円	保存版↗
7/31	名古屋家庭・簡易裁判所合同庁舎内来庁者用ＬＡＮ回線敷設作業 契約金額（原本表記） 2,200,000円 落札者 株式会社ニード 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 名古屋家庭・簡易裁判所合同庁舎内来庁者用ＬＡＮ回線敷設作業 落札決定日 2026-07-31 落札価格 2200000.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 株式会社ニード 法人番号 3180001054941 取得時点: 2026-08-31 保存版↗	落札者決定	株式会社ニード	2,200,000円	保存版↗
7/31	メディア用ホルダーの購入 契約金額（原本表記） 1,930,045円 落札者 株式会社ＲＥＬＩＥＦ 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 メディア用ホルダーの購入 落札決定日 2026-07-31 落札価格 1930045.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 株式会社ＲＥＬＩＥＦ 法人番号 9120001187254 取得時点: 2026-08-31 保存版↗	落札者決定	株式会社ＲＥＬＩＥＦ	1,930,045円	保存版↗
7/30	盛岡地家簡裁庁舎昇降機設備改修工事（再度） 契約金額（原本表記） 8,407,500円 落札者 ジャパンエレベーターサービス東北株式会社 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 盛岡地家簡裁庁舎昇降機設備改修工事（再度） 落札決定日 2026-07-30 落札価格 8407500.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・総合評価 落札者 ジャパンエレベーターサービス東北株式会社 法人番号 6370001008470 取得時点: 2026-08-31 保存版↗	落札者決定	ジャパンエレベーターサービス東北株式会社	8,407,500円	保存版↗
7/29	令和８年度前期外国図書の購入 契約金額（原本表記） 1,781,619円 落札者 株式会社紀伊國屋書店 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 令和８年度前期外国図書の購入 落札決定日 2026-07-29 落札価格 1781619.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 株式会社紀伊國屋書店 法人番号 4011101005131 取得時点: 2026-08-31 保存版↗	落札者決定	株式会社紀伊國屋書店	1,781,619円	保存版↗
7/29	熊本家裁庁舎外外壁全面打診等調査業務 契約金額（原本表記） 2,890,000円 落札者 大阪環境保全株式会社 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 熊本家裁庁舎外外壁全面打診等調査業務 落札決定日 2026-07-29 落札価格 2890000.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 大阪環境保全株式会社 法人番号 5120001034063 取得時点: 2026-08-31 保存版↗	落札者決定	大阪環境保全株式会社	2,890,000円	保存版↗
7/29	大竹簡易裁判所冷暖房設備購入及び設置等業務 契約金額（原本表記） 6,561,000円 落札者 株式会社岡崎電機商会 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 大竹簡易裁判所冷暖房設備購入及び設置等業務 落札決定日 2026-07-29 落札価格 6561000.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 株式会社岡崎電機商会 法人番号 5240001001836 取得時点: 2026-08-31 保存版↗	落札者決定	株式会社岡崎電機商会	6,561,000円	保存版↗
7/29	大津地方家庭裁判所彦根支部他１庁で使用するガスの購入 契約金額（原本表記） 2,851,145円 落札者 大阪瓦斯株式会社 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 大津地方家庭裁判所彦根支部他１庁で使用するガスの購入 落札決定日 2026-07-29 落札価格 2851145.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 大阪瓦斯株式会社 法人番号 3120001077601 取得時点: 2026-08-31 保存版↗	落札者決定	大阪瓦斯株式会社	2,851,145円	保存版↗
7/28	認証等用特殊用紙等の製造 契約金額（原本表記） 4,562,700円 落札者 光村印刷株式会社 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 認証等用特殊用紙等の製造 落札決定日 2026-07-28 落札価格 4562700.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 光村印刷株式会社 法人番号 4010701009442 取得時点: 2026-08-31 保存版↗	落札者決定	光村印刷株式会社	4,562,700円	保存版↗
7/27	広島地裁管内庁舎外壁全面打診等調査及び建築物等点検業務 契約金額（原本表記） 780,000円 落札者 株式会社サンロック 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 広島地裁管内庁舎外壁全面打診等調査及び建築物等点検業務 落札決定日 2026-07-27 落札価格 780000.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 株式会社サンロック 法人番号 7240001035989 取得時点: 2026-08-31 保存版↗	落札者決定	株式会社サンロック	780,000円	保存版↗
7/23	うきは簡易裁判所外エアコン購入等 契約金額（原本表記） 5,100,000円 落札者 三和産業株式会社 状況 落札者決定 調達ポータル(GEPS)落札実績の原文 件名 うきは簡易裁判所外エアコン購入等 落札決定日 2026-07-23 落札価格 5100000.00 府省 最高裁判所 入札方式 一般競争入札・最低価格 落札者 三和産業株式会社 法人番号 3290801010018 取得時点: 2026-08-31 保存版↗	落札者決定	三和産業株式会社	5,100,000円	保存版↗

収録なし（このデータ源（政府電子調達システムの落札実績オープンデータ）には予算情報が含まれません）

収録なし（このデータ源（政府電子調達システムの落札実績オープンデータ）には発注見通し情報が含まれません）

• 収集システム: 調達ポータル（政府電子調達）（最終巡回 2026-10-27 18:20）
• 直近30日の公告: 30件
• 年度別の落札結果
  • 2026年度の落札結果を見る
  • 2025年度の落札結果を見る
  • 2024年度の落札結果を見る
  • 2023年度の落札結果を見る
  • 2022年度の落札結果を見る
  • 2021年度の落札結果を見る
  • 2020年度の落札結果を見る
  • 2019年度の落札結果を見る
  • 2018年度の落札結果を見る
  • 2017年度の落札結果を見る
  • 2016年度の落札結果を見る
  • 2015年度の落札結果を見る
  • 2014年度の落札結果を見る